24年一级建造师真题（陆续添加）
2024年一建《法规》真题&答案（完整版）（其他真题在后面）
一、单项选择题（共70题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得 1分，没选或错选均不得分）
71.下列情形中，导致施工合同权利义务终止的有(BCE)
A.发包人被处以罚款
B.施工合同已经履行
C.施工合同因故解除
D.承包人通知发包人将部分工程款支付给第三人
E.施工过程中承包人与发包人合并
72.关于招标投标异议及其处理的说法，正确的有(BD).
A.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出
B.投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议
C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出
D.对评标结果的异议作出答复前，招标人应当暂停招标投标活动
E.投标人对开标有异议的，招标人应当在评标完成后作出答复
73.行政诉讼期间发生的下列情形中，人民法院应当裁定停止执行行政行为的有(BE).
A.原告认为需要停止执行的
B.被告认为需要停止执行的
C.该行政行为的执行会给当事人造成重大损害的
D.该行政行为具有人身强制属性的
E.人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益造成重大损害的
74.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不良行为记录中，属于施工企业资质不良行为的有(AE).
A.未取得资质证书承揽工程的
B.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
D.将承包的工程转包或者违法分包的
E.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
75.根据《无障碍环境建设法》关于无障碍环境建设监督管理的说法,正确的有(DE).
A.无障碍环境建设应当发挥企业主导作用，调动市场主体积极性，引导社会组织和公众广泛参与
B.对违反《无障碍环境建设法》规定损害社会公共利益的行为，人民检察院可以提起公益诉讼
C.县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，不定期发布无障碍环境建设情况
D.乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作
E.新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督
76.下列情形中,安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的有(ABD).
A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员玩忽职守颁发安全生产许可证的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的
D.违反法定程序颁发安全生产许可证的
E.企业转让、冒用安全生产许可证的
77.关于法的效力层级的说法，正确的有(ACDE)
A.宪法具有最高的法律效力
B.地方性法规的效力高于政府规章的效力
C.法的制定主体、程序、时间、适用范围影响法的效力层级
D.行政法规的法律地位和法律效力高于地方性法规和部门规章
E.同一机关制定的自治条例和单行条例，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规
78.下列费用中，列人建筑工程安全防护、文明施工措施费用的有(ACDE).
A.环境保护费
B.建设管理费
C.临时设施费
D.安全施工费
E.文明施工费
79.关于所有权权能的说法，正确的有(CE)
A.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，在法律上不受限制
B.占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去，由非所有权人享有
C.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权和处分权
D.使用权只能由所有权人享有
E.处分权是所有权人最基本的权利，是所有权内容的核心
80.根据《劳动法》，关于未成年工特殊保护的说法，正确的有(AE)
A.不得安排未成年工从事矿山井下作业
B.不得安排未成年工从事夜班工作
C.不得安排未成年工从事低温、冷水作业
D.不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
E.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
81.根据《城乡规划法》，关于规划条件的说法，正确的有(ABD)
A.变更规划条件必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请
B.规划条件的变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准
C.县级以上地方人民政府城乡规划主管部门对建设工程是否符合规划条件予以核实
D.经城乡规划主管部门核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收
E.建设单位应当参照规划条件进行建设
82.根据《消防安全责任制实施办法》，企业应当落实的消防安全主体责任有(AD).
A.明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责
B.保证安全费用高比例用于消防工作对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测
C.对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测
D.定期开展防火检查、巡查
E.所有单位均实行24小时消防值班制度
83.关于施工企业工程质量职工教育培训制度的说法，正确的有(ABCD).
A.施工企业应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训
B.未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业
C.推行终身职业技能培训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训
D.大力推行现代学徒制和企业新型学徒制
E.施工企业应当建立培训基地
84.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,发包人就建设工程质量缺陷承担过错责任的情形有(BDE)
A.推荐购买的建筑构配件不符合行业标准
B.提供的设计有缺陷
C.未按照合同约定支付预付款
D.提供的建筑材料不符合强制性国家标准
E.直接指定分包人分包专业工程
85.关于建筑工程节能的说法，正确的有(ABE).
A.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验
B.单位工程竣工验收应当在建筑节能分部工程验收合格后进行
C.不符合强制性节能标准的项目，可以先行开工建设
D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，不得批准建设
E.建筑节能分部工程的质量验收，施工企业应当先行自检合格
86.根据《建筑业企业资质管理规定》，企业申请建筑业企业资质升级，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的情形有(CE)
A.未依法纳税
B.未按照规定缴纳社会保障资金
C.超越本企业资质等级承揽工程
D.未依法履行工程质量保修义务
E.未取得施工许可证擅自施工
87.关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有(CDE)
A.未经注册的建设工程勘察人员，可以借用已注册执业人员的名义从事建设工程勘察活动
B.勘察、设计单位可以转包所承揽的工程
C.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责
D.对有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商
E.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
88.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业专职安全生产管理人员的类型有(ABD ).
A.机械
B.土建
C.安装
D.综合
E.特种作业
89.关于单一来源采购的说法，正确的有(ABC).
A.单一来源采购方式适用于工程采购
B.拟采用单一来源采购方式的，在报批之前，应当在省级以上财政部门指定媒体上公示，并将公示情况一并报财政部门
C.对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期间内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构，并同时抄送相关财政部门
D.采购人收到公示异议后应当组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当采用其他采购方式
E.采用单一来源采购方式公示期不得少于3个工作日
90.民事判决执行完毕后，据以执行的判决确有错误被人民法院撤销，关于补救措施的说法，正确的有(BC).
A.已被执行的财产无法返还的，不再执行回转
B.人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还
C.取得财产的人拒不返还的，强制执行
D.应当提起执行异议之诉
E.应当在判决被撤销后6个月内提出
91.根据《住房和城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，事故调查报告应当包括的内容有(AD).
A.事故发生经过和事故救援情况
B.事故项目及各主管部门概况
C.事故造成的直接和间接经济损失
D.事故发生的原因和事故性质
E.事故责任者的处理决定
92.关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法，正确的有(ACE)
A.对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经建成的建设工程，所有权人应当进行抗震加固
B.设计单位可以根据建设单位的要求，在安全范围内适度降低抗震设防强制性标准
C.任何单位不得擅自变动建设工程抗震构件
D.实行施工总承包的，隔震减震装置可以由总承包单位和分包单位协同完成E.建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测，并在加固前采取停止或者限制使用等措施
93.甲建材供应商与乙承运人签订了货运合同，约定由乙运输一批建材到异地，收货人为丙施工企业，运费由丙支付。关于乙相关权利的说法，正确的有(AE).
A.如果甲不按照约定或者法定方式包装建材，乙有权拒绝运输
B.建材运输到达目的地后，乙有权要求丙及时受领
C.乙有权拒绝甲通常、合理的运输要求
D.如果丙不支付运费，乙有权留置该批建材
E.如果丙无故拒绝接收，乙有权提存该批建材
94.根据《劳动争议调解仲裁法》关于劳动争议仲裁时效的说法,正确的有(ADE).
A.仲裁时效因当事人一方向对方当事人主张权利而中断
B.劳动争议申请仲裁的时效期间为3年
C.仲裁时效因对方当事人同意履行义务而中止
D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制
E.因拖欠劳动报酬发生争议且劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出
95.当事人申请执行仲裁裁决，有管辖权的单位包括(BC).
A.被执行人住所地的基层人民法院
B.被执行人住所地的中级人民法院
C.被执行的财产所在地的中级人民法院
D.被执行的财产所在地的基层人民法院
E.作出仲裁裁决的仲裁机构
96.关于行政强制的说法，正确的有(ABE).
A.行政强制包括行政强制措施和行政强制执行
B.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定扣押财物的行政强制措施
C.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施
D.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施
E.尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定限制公民人身自由的行政强制措施
97.根据《注册建造师管理规定》，注册建造师在执业活动中有违法行为，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门有权作出的行政处罚决定有(BCE).
A. 责令赔偿损失
B. 警告
C.责令改正
D.行政拘留
E.没收违法所得
98.施工企业拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停止施工的决定,有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，负有安全生产监督管理职责的部门可以通知有关单位采取的措施有(CD)
A.禁止通行
B.停止拨付资金
C.停止供电
D.停止供应民用爆炸物品
E.限制供应食品、药品
99.根据《文物保护法》，关于需要配合建设工程进行考古发掘工作的说法，正确的有ABCE).
A.应当由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准
B.国务院文物行政部门在批准发掘计划前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家的意见
C.建设单位对配合建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助
D.确因有自然破坏危险，对古墓葬急需进行抢救发掘的，组织发掘的部门为建设工程所在地县级人民政府文物行政部门
E.确因建设工期紧迫，对古文化遗址急需进行抢救发掘的，由省级文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续
100.根据《最低工资规定》在劳动者提供正常劳动的情况下，判断用人单位支付给劳动者的工资是否低于当地最低工资标准时，应当剔除的有(ACDE)
A.延长工作时间工资
B.工龄工资
C.高温、低温津贴
D.井下工作津贴
E.有毒有害工作津贴
2024年一建《经济》真题&答案（完整版）
1.某企业向金融机构借入一笔资金，年名义利率 5%，按季计息，该笔资金的年有效利率是（ ）。
A.5%
B.5.06%
C.5.09%
D.5.12%
【答案】C
【解析】（1+r/m）m-1=（1+5%/4）4-1=5.09%
【考点来源】1.2 名义利率与有效利率计算 P6
2.根据《标准施工招标文件》变更指示，只能由（ ）发出。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程造价咨询
【答案】C
【解析】变更指示只能由监理人发出。
【考点来源】17.3 工程变更价款确定 P277
3.下列企业发行债券产生的成本中，属于资金占用费的是（ ）。
A.债券利息
B.广告费
C.代理发行费
D.公证费
【答案】A
【解析】资金占用费是指企业占用资金支付的费用，如银行借款利息和债券利息等。筹集费用是指在资金筹集过程中支付的各项费用，如发行债券支付的印刷费、代理发行费、律师费、公证费、广告费等，它通常是在筹集资金时一次性支付，在使用资金的过程中不再发生。
【考点来源】11.3 资金成本分析 P139
4.施工企业会计核算内容中，属于《企业会计准则》规定的会计要素的是（ ）。
A.责任成本
B.增值税
C.费用
D.应付账款
【答案】C
【解析】会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。
【考点来源】6.1 会计要素组成及计量 P64
5.判定一次经济业务是否记入某一会计实体的会计假设是（ ）。
A.会计主体假设
B.持续经营假设
C.货币计量假设
D.会计分期假设
【答案】A
【解析】会计主体又称会计实体，是会计工作服务的特定单位或组织，是会计记录和报告的特定单位和组织。《企业会计准则》规定，企业应当对其本身发生的交易或者事项进行会计确认、计量和报告。会计主体假设界定了会计工作的空间范围和立场。
【考点来源】6.3 会计假设与会计基础 P70
6.某企业 2023 年可营业净利率 15%，总资产周转率 0.9，权益系数 1.4，该企业 2023 年的权益净利率为（ ）。
A.18.9%
B.13.5%
C.16.7%
D.21.0%
【答案】A
【解析】权益净利率=营业净利率×总资产周转率×权益乘数=15%×0.9×1.4=18.9%。
【考点来源】10.2 财务分析方法 P129
7.下列财务报表中，用于反映企业在某一特定日期财务状况是（ ）。
A.利润表
B.现金流量表
C.所有者权益变动表
D.资产负债表
【答案】D
【解析】资产负债表是根据资产、负债、所有者权益之间的关系，即“资产=负债+所有者权益”，按照一定的分类标准和顺序，把企业一定日期的资产、负债和所有者权益各项目进行适当排列，用以反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
【考点来源】10.1 财务报告构成及列报基本要求 P118
8.某企业从金融机构借入资金 5000 万元，期限 4 年，年利率 4%，按年复利计息，该企业第 4 年年末还本付息额为（ ）。
A.5624.32
B.5800
C.5849.293
D.6083.26
【答案】C
【解析】F=P（1+i）n=5000×（1+4%）4=5849.29 万元。
【考点来源】1.3 资金等值计算及应用 P9
9.根据《企业会计准则第 14 号--收入》建筑业企业转让技术取得的收入属于（ ）。
A.其他业务收入
B.主营业务收入
C.基本业务收入
D.营业外收入
【答案】A
【解析】其他业务收入也称附营业务收入，是指企业非经常性的、兼营的业务所产生的收入，如销售原材料、转让技术、代购代销、出租包装物等取得的收入等。
【考点来源】8.1 收入的分类、确认及计量 P99
10.某企业希望未来 5 年每年年未等额投入笔资金，用于偿还第 5 年年末的借款本息和 2000 万元，年收益率 4%，按年复利计算该企业每年年未应投入的资金是（ ）万元。
A.369.254
B.449.254
C.470.980
D.550.980
【答案】A
【解析】已知终止求年金，2000=A×[（1+4%）5-1]/4%，A==369.254 万元
【考点来源】1.3 资金等值计算及应用 P10
11.某企业拟从金融机构借入一笔期限 5 年的资金，四种计息方案如下表:
在其他条件相同的情况下，仅从资金使用成本考虑，最佳的方案是（ ）。
A.方案一
B.方案二
C.方案三
D.方案四
【答案】C
【解析】从资金使用成本考虑，选择最佳的方案是选择利率最小的方案。
方法一：
方案一：单利计算，5%，本金×5%×5
方案二：复利计算，5%，本金×（1+5%）5-本金
方案三：单利计算，0.4%，本金×0.4%×12×5
方案四：复利计算，0.4%，本金×（1+0.4%×12）5-本金
可以看出，单利计算是成本最低，且方案三最低。
方法二：方案一与方案三比较，选择按单利计息的方案一，方案三与方案四比较，选择按单利计息的方案三，方案三的年利率为 0.4%×12=4.8%，低于方案一的 5%，故最小利率的是方案三。
【考点来源】1.1 名义利率与有效利率的计算 P5
12.企业在会计核算中，对融资租赁方式租入的固定资产提取折旧，这种会计处理方式遵循的会计核算原则是（ ）。
A.谨慎性原则
B.实质重于形式原则
C.可比性原则
D.客观性原则
【答案】B
【解析】实质重于形式原则：企业应当按照交易或者事项的经济实质进行会计确认、计量和报告，不应仅以交易或者事项的法律形式为依据。例如：企业以融资租赁方式租入固定资产，在法律形式上企业并不拥有其所有权，但在实质上企业能够控制融资租入固定资产所创造的未来经济利益，因此应当将以融资租赁方式租入的固定资产视为承租企业的资产进行管理和会计处理。
【考点来源】6.4 会计核算过程与会计等式 P72
13.某企业向银行借款，在年名义利率相同的条件下，下列利息支付方法中，对借款企业最有利的是（ ）。
A.贴现法
B.收款法
C.加息法
D.浮动利率法
【答案】B
【解析】收款法是在借款到期时向银行支付利息的方法。银行向工商企业发放的贷款大都采用这种方法收息。
【考点来源】12.4 短期负债管理 P152
14.下列国际工程中，投标人报价时宜采用高价策略的是（ ）。
A.施工条件好的工程
B.竞争对手多的房屋建筑工程
C.工期要求急的地下开挖工程
D.支付条件好的工程
【答案】C
【解析】报价可高一些的工程：
（1）施工条件差的工程；
（2）专业要求高的技术密集型工程，而本公司在这方面有专长，声望也较高；
（3）总价低的小型工程以及自己不愿做、又不方便不投标的工程；
（4）特殊的工程，如港口码头、地下开挖工程等；
（5）工期要求急的工程；
（6）竞争对手少的工程；
（7）支付条件不理想的工程。
【考点来源】19.3 国际工程投标报价技巧 P347
15.初步设计批准后实行工程总承包发包的项目，其投资控制目标应根据发包内容，按照（ ）确定。
A.投资估算中与发包内容对应的总金额
B.设计概算中与发包内容对应的总金额
C.已标价工程量清单中的总价金额
D.设计概算中与发包内容对应的工程费用总金额
【答案】B
【解析】发包人采用工程总承包模式时，应根据发包内容，按照下列规定作为建设项目控制投资的基础：
（1）在可行性研究报告批准或方案设计后，按照投资估算中与发包内容对应的总金额作为投资控制目标；
（2）在初步设计批准后，按照设计概算中与发包内容对应的总金额作为投资控制目标。
【考点来源】18.1 工程总承包计价原理 P311
16.某企业 2023 年的收支情况为：营业收入 9000 万元，营业成本 5500 万元，税金及附加 150 万元，销售费用 1200 万元，管理费用 500 万元，财务费用 600 万元，投资收益 50 万元。该企业 2023 年度的营业利润为（ ）万元。
A.1050
B.1200
C.1100
D.2200
【答案】C
【解析】营业利润=营业收入-营业成本（或营业费用）-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益（损失为负）+投资收益（损失为负）=9000-5500-150-1200-500-600+50=1100（万元）
【考点来源】9.1 利润 P108
17.下列不可抗力造成的损失属于承包人自行承担的（ ）。
A.工程损失
B.第三人财产损失和人员伤亡
C.已运至施工现场材料和设备的损坏
D.承包人施工机械的损坏
【答案】D
【解析】因不可抗力事件导致的工程索赔，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价格和工期：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏及停工损失由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留在施工现场必要的管理与保卫人员工资由发包人承担；
（5）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，引起工期延误的，应当顺延工期，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）其他情形按法律法规规定执行。
【考点来源】17.4 工程索赔 P280
18.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性、完整性由（ ）负责。
A.工程造价咨询人
B.招标人
C.投标人
D.招标代理人
【答案】B
【解析】招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，由招标人提供、并对其准确性和完整性负责。
【考点来源】16.2 工程量清单编制 P244
19.某借款企业获得银行一年的周转信贷额 5000 万元，承诺费费率 0.5%，在借款年度内使用了 3000 万元，该企业应向银行支付的承诺费为（ ）万元。
A.0
B.10
C.15
D.25
【答案】B
【解析】周转信贷协定是银行具有法律义务地承诺提供不超过某一最高限额的贷款协定。在协定的有效期内，只要企业的借款总额未超过最高限额，银行必须满足企业任何时候提出的借款要求。企业享用周转信贷协定，通常要就贷款限额的未使用部分付给银行一笔承诺费。（5000-3000）×0.5%=10（万元）。
【考点来源】12.4 短期负债管理 P151
20.企业 2023 年营业收入 6000 万元，年初应收账款 600 万元，年未应收账款 800 万元，请问 2023 年的应收账款周转率是（ ）。
A.4.92
B.8.57
C.7.5
D.10
【答案】B
【解析】应收账款周转率=营业收入/（期初应收账款+期末应收账款）/2=6000/（600+800）/2=8.57
【考点来源】10.2 财务分析方法 P128
21.施工企业会计对项目购货发票反映的经济内容能否记入会计要素以及何时记入会计信息系统进行辨析的过程，是会计工作环节中的（ ）。
A.会计计量
B.会计确认
C.会计报告
D.会计记录
【答案】B
【解析】会计确认是指对发生的交易或事项，按照一定的标准辨析其能否确认为会计主体的一个或多个会计要素、何时输入会计信息系统以及如何进行会计报告的过程。
【考点来源】6.2 财务会计工作基本内容 P67
22.计算施工机械台班单价时，已知施工机械预算价格 48 万元，预计使用年限 10 年，年平均工作 220 个台班，净残值率 5%，该机械台班折旧费为（ ）元。
A.207.27
B.218.18
C.229.09
D.229.67
【答案】A
【解析】台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班数=48×（1-5%）/（10×220）=207.27 元。
【考点来源】14.3 人工、材料与施工机具台班单价确定 P197
23.运用价值工程优化某项目设计方案时，工程的含义是（ ）。
A.为提高设计方案价值进行的活动
B.为评价该设计方案工程有可行性进行的活动
C.为估计该设计方案工程概算价值的活动
D.为降低设计方案寿命周期成本的活动
【答案】A
【解析】价值工程中的“工程”是指为提高对象价值所进行的一系列活动，包括选取价值高的备选对象、提高对象价值（针对价值较低的备选对象）以及两者的综合应用（选取价值较高的对象并进一步优化提高其价值）。开展价值工程也称价值工程活动。
【考点来源】5.1 价值工程原理 P51
24.采用每股收益无差别点法进行资本结构决策的缺点是（ ）。
A.没有考虑不同来源资金的成本差异
B.没有考虑债务资金比例对每股收益的影响
C.没有考虑不同筹资方式带来的风险
D.每股收益的估算方法不明确
【答案】C
【解析】每股收益无差别点法是在计算不同筹资方案的每股收益相等时所对应的盈利水平的基础上，通过比较在企业预期盈利水平下的不同筹资方案的每股收益，进而选择每股收益较大的筹资方案。显然，每股收益无差别点法的判断原则是比较不同筹资方式能否给股东带来更大的净收益，但是没有考虑风险因素。
【考点来源】11.4 资本结构分析 P143
25. 某企业有一台原值 30 万元的设备，预计使用年限 10 年，净残值 3 万元，年折旧 2.7 万元，已计折旧
6 年。现在以 10 万元价格售出，该发备的沉没成本（ ）万元。
A.0.8
B.3.0
C.13.8
D.3.8
【答案】D
【解析】沉没成本=（旧设备原值-历年折旧费）-当前市场价值=（30-2.7×6）-10=3.8（万元）
【考点来源】4.3 设备更新方案经济分析 P44
26.关于方案的敏感度系数的说法，正确的是（ ）。
A.敏感度系数的绝对值越大，表示分析指标对该不确定因素的敏感度越小
B.敏感度系数可以直接表示不确定因素变化后分析指标的值
C.敏感度系数的计算结果与不确定因素、变化率、取值大小无关
D.敏感度系数大于 0，表示分析指标与不确定因素同方向变化
【答案】D
【解析】敏感度系数的绝对值越大，分析指标对于该不确定因素的敏感度越高。A 选项错误。敏感度系数提供了各不确定因素变动率与分析指标变动率之间的比例，但不能直接显示变化后评价指标的值。B 选项错误。
敏感度系数的计算结果可能受到不确定因素变化率取值不同的影响，数值会有所变化。但其数值大小并不是计算该项指标的目的，重要的是各不确定因素敏感度系数的相对值，借此了解各不确定因素的相对影响程度，
以选出敏感度较大的不确定因素。C 选项错误；
SAF>0，分析指标与不确定因素同方向变化；SAF<0，表示分析指标与不确定因素反方向变化。|SAF|越大，分析指标对于该不确定因素的敏感度越高。D 选项正确。
【考点来源】3.2 敏感性分析 P33
27.审查设计概算时，审查人对部分关键设备投资向设备供应部门征求意见的方法属于（ ）。
A.对比分析法
B.类似工程法
C.联合会审法
D.查询核实法
【答案】C
【解析】联合会审法：联合会审前，可先采取多种形式分头审查，包括：设计单位自审，主管、建设、承包单位初审，工程造价咨询公司评审，邀请同行专家预审，审批部门复审等，经层层审查把关后，由有关单位和专家进行联合会审。在会审大会上，由设计单位介绍概算编制情况及有关问题，各有关单位、专家汇报初审及预审意见。然后进行认真分析、讨论，结合对各专业技术方案的审查意见所产生的投资增减，逐一核实原概算出现的问题。经过充分协商，认真听取设计单位意见后，实事求是地处理、调整。
【考点来源】15.3 设计概算与施工图预算的审查 P236
28.按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的是（ ）。
A.养老保险费
B.工伤保险费
C.劳动保护费
D.高空作业津贴费
【答案】C
【解析】企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，由管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加及其他管理费构成。
AB 选项属于规费；D 选项属于人工费。
【考点来源】13.3 建筑安装工程费构成及计算 P163
29.企业存货独有的特点是（ ）。
A.具有实体状态
B.具有较强的流动性
C.存在发生潜在损失的可能性
D.只能通过外购获得
【答案】C
【解析】存货具有时效性和发生潜在损失的可能性（减值可能性）。
【考点来源】7.2 施工企业费用确认及计量 P84
30.某方案设计生产能力为 5 万吨/年，预计生产该产品年固定成本 3000 万元，单位产品售价 1500 元/吨，单位产品可变成本 600 元/吨，单位产品税金及附加 15 元/吨，以上成本及售价均不考虑增值税，根据线性盈亏平衡分析，该方案以产品售价表示的盈亏平衡点为（ ）元/吨。
A.600
B.615
C.1215
D.1200
【答案】C
【解析】产品售价=年固定成本/正常产销量+单位产品可变成本+单位产品税金及附加=3000/5+600+15=1215
【考点来源】3.1 盈亏平衡分析 P30
31.按编制用分类，工程定额分为（ ）。
A.全国统一定额、行业定额、地区统一定额、企业定额
B.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标
C.建筑工程定额、设备安装工程定额、工器具定额、工程建设其他费定额
D.人工消耗定额、材料消耗定额、施工机具台班消耗定额
【答案】B
【解析】按编制用途分类，可以把工程定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和投资估算指标。
【考点来源】14.1 工程造价管理标准体系与工程定额体系 P182
32.编制某教学楼工程最高投标限价的数据如下:建筑面积 12000 ㎡，建筑工程、安装工程、装饰装修工程分部分项工程费指标分别为 1800 元/㎡、500 元/㎡、1200 元/㎡。其中，定额人工费占分部分项工程费的 15%；措施费以分部分项工程费为计算基数，费率 10%；其他项目费合计 900 万元；规费以定额人工费为计算基数，费率 14%；增值税税率 9%:以上数据均不含增值税进项税额。该工程的最高投标限价为（ ）万元。
A.6112.938
B.5608.200
C.6657.720
D.6859.152
【答案】A
【解析】分部分项工程费：（1800+500+1200）×12000=4200 万元；
措施项目费：4200×10%=420 万元；
其他项目费：900 万元；
规费：4200×15%×14%=88.2 万元；
增值税：（4200+420+900+88.2）×9%=504.738 万元；
最高投标限价=4200+420+900+88.2+504.738=6112.938 万元。
【考点来源】16.3 最高投标限价编制 P252
33.某建设项目，设备及工器具购置费 10000 万元，建筑工程费 13000 万元，安装工程费 2000 万元，工程
建设其他费 7000 万元，基本预备费 1600 万元，价差预备费 1700 万元，建设期利息 1500 万元。该建设项目的工程费用为（ ）万元。
A.15000
B.32000
C.25000
D.33600
【答案】 C
【解析】工程费用是指建筑安装工程费用和设备及工器具购置费用之和。建筑安装工程费包括建筑工程费
和安装工程费。13000+2000+10000=25000 万元。
【考点来源】13.1 建设项目总投资构成 P154
34.某工程施工合同约定：合同总额 2100 万元，合同工期 5 个月，预付款 210 万元，进度款按月支付；质量保证金按工程价款的 10%逐月扣留，累计扣留至合同总额的 3%停止扣留；预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程价款金额如下表，则第 5 个月发包人应支付的工程进度款金额为（ ）万元。
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
实际完成的工程价款金额（万元） | 300 | 500 | 400 | 400 | 500 |
A.290
B.345
C.395
D.450
【答案】C
【解析】质量保证金可扣留 2100×3%=63 万元，第一个月扣留 300×10%=30 万，第二个月扣留 500×10%=50
万。故第 5 个月不扣留质量保证金，进度款为：500-210÷2=395 万元。
【考点来源】17.5 合同价款期中支付 P295
35.关于方案经济效果评价方法的说法正确的是（ ）。
A.投资回收期和资产负债率分析属于不确定性分析方法
B.融资前分析充分考虑了融资方案变化对方案财务净现值的影响
C.对同一方案进行确定性评价后，无需再进行不确定性分析
D.按评价方法的性质不同，经济效果评价可分为定量分析和定性分析
【答案】D
【解析】盈亏平衡分析和敏感性分析属于不确定性分析方法。A 选项错误。
融资前动态分析应以营业收入、建设投资、经营成本和流动资金的估算为基础，考察整个计算期内现金流入和现金流出，编制方案的投资现金流量表，利用资金时间价值的原理进行折现，计算方案的财务内部收益率
和财务净现值等指标。融资前分析排除了融资方案变化的影响，从方案本身的总获利能力的角度，考察方案本身设计的合理性。B 选项错误。
对同一个方案必须同时进行确定性评价和不确定性分析。C 选项错误。
按评价方法的性质不同，经济效果评价分为定量分析和定性分析。D 选项正确。
【考点来源】2.1 经济效果评价内容 P16
36.某工程施工合同约定采用价格指数调差法调整合同价款。已知不参与调值费用占合同总价的 15%，结算当月可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数如下表。若该月己完工程量的金额为 1200万元，则该月实际结算时需调整的价格差额为（ ）万元。
A.54.237
B.111.323
C.291.333
D.125.763
【答案】D
【解析】1200×[15%+（20%×115/100+10%×120/105+25%×110/102+30%×125/110）-1]=125.763（万元）
【考点来源】17.2 合同价格调整 P270
37.下列费用中属于工程建设其它费中联合试运转费的是（ ）。
A.试运转过程中因施工质量原因发生的处理费用
B.单台设备调试费用
C.试运转过程中因设备缺陷发生的处理费用
D.施工单位参加试运转的人工费
【答案】D
【解析】联合试运转费是指新建或新增生产能力的工程项目，在交付生产前按照批准的设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发 生的费用净支出，包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人工费、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费。费用净支出是指试运转支出大于收入的差额部分费用。
【考点来源】13.4 工程建设其他费构成及计算 P173
38.按作业成本法进行产品成本核算时，以“业务动因”为基础进行作业量计量和分配依据的假设是（ ）。
A.不同产品耗费的作业次数相等
B.执行每次作业的成本相等
C.执行作业的人员相同
D.执行每次作业耗费的材料相同
【答案】B
【解析】业务动因通常以执行作业的次数作为作业动因，并假定执行每次作业的成本（包括耗用的时间和单位时间耗用的资源）相等
【考点来源】7.3 工程成本核算 P91
39.某项目建设期 2 年，共向银行借款 30000 万元，借款年利率 4.5%。第1年和第2年借款比例分别为 45%和55%。假设借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息。编制设计概算时，该项目建设期利息总和为（ ）万元。
A.1296.169
B.607.500
C.992.419
D.1984.838
【答案】A
【解析】第一年利息：30000×45%×1/2×4.5%=303.75（万元）
第二年利息：（30000×55%×1/2+30000×45%+303.75）×4.5%=992.41875（万元）
建设期利息合计：303.75+992.41875=1296.169（万元）
【考点来源】13.7 建设期利息与流动资金计算 P178
40.某工程总承包合同为可调总价合同，根据《建设项目工程总承包计价规范》，若签约合同价中的预备费按合同约定支付后仍有余额，则余额应归（ ）所有。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.造价咨询单位
【答案】A
【解析】工程总承包为可调总价合同，已签约合同价中的预备费应由发包人掌握使用， 发包人按照合同约定支付后，预备费如有余额，应归发包人所有。
【考点来源】18.1 工程总承包计价原理 P312
41.对于初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，可以计算工程量的建筑工程，编制设计概算时宜采用的方法是（ ）。
A.概算指标法
B.类似工程预算法
C.概算定额法
D.预算定额法
【答案】C
【解析】概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法。单位建筑工程概算应按概算定额的分部分项工程项目划分，计算工程量，套用相应的概算定额子目， 分别计算各个单位工程中的建筑工程费。一般对建设项目中占投资比例大的主体工程或主要生产设施的概算编制采用概算定额法。该方法要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时方可采用。
【考点来源】15.1 设计概算编制 P216
42.采用实物量法编制施工图预算的工作包括：①计算工程量；②套用消耗定额，计算人、材、机消耗量；③计算其他各项费用并汇总造价；④计算并汇总人、材、机费用；⑤准备资料、然悉施工图纸。上述工作正确
的步骤是（ ）。
A.⑤-④-①-②-③
B.⑤-①-③-②-④
C.①-②-④-③-⑤
D.⑤-①-②-④-③
【答案】D
【解析】实物量法的编制步骤可参见下图。
【考点来源】15.2 施工图预算编制 P230
43.施工现场设立安全警示标志、修建现场围挡所需的费用应列入（ ）。
A.措施项目费
B.分部分项工程费
C.暂列金额
D.总承包服务费
【答案】A
【解析】安全文明施工费：是指施工现场为达到环保要求、文明施工、安全施工所需要的环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费、建筑工人实名制管理费。其中，临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。施工现场设立的安全警示标志，现场围挡等所需的费用属于安全文明施工费，归属于措施项目费的一项。
【考点来源】13.3 建筑安装工程费构成及计算 P167
44.现有四个投资方案（现金流量数据如下表），计算期均为 5 年，设财务基准收益率为 10%。若某企业可筹集到的资金总额为 10000 万元，则应选择的方案是（ ）。
方案 | 第 1 年年初投资 | 第 1~5 年各年年末净现金流量（万元）
|
方案一 | 20000 | 5500
|
方案二 | 15000 | 4500
|
方案三 | 10000 | 3500 |
方案四 | 9000 | 3300 |
A.方案一
B.方案四
C.方案二
D.方案三
【答案】B
【解析】方案一：FNPV=-20000+5500x（P/A,10%，5）=-20000+5500×3.79=845（万元）
方案二：FNPV=-15000+4500x（P/A,10%，5）=-15000+4500×3.79=2055（万元）
方案三：FNPV=-10000+3500x（P/A,10%，5）=-10000+3500×3.79=3265（万元）
方案四：FNPV=-9000+3300x（P/A,10%，5）=-9000+3300×3.79=3507（万元）
方案四的财务净现值最大，应选 B。
【考点来源】2.3 多方案比选 P25
45.根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函（2023）115 号），政府和社会资本合作的项目范围应限定于（ ）。
A.市场化程度较高的项目
B.公共属性较弱的项目
C.投资回报率较高的项目
D.有经营性收益的项目
【答案】D
【解析】政府和社会资本合作应限定于有经营性收益的项目，主要包括公路、铁路、民航基础设施和交通枢纽等交通项目，物流枢纽、物流园区项目，城镇供水、供气、供热、 停车场等市政项目，城镇污水垃圾收集处理及资源化利用等生态保护和环境治理项目， 具有发电功能的水利项目，体育、旅游公共服务等社会项目，智慧城市、智慧交通、智慧农业等新型基础设施项目，城市更新、综合交通枢纽改造等盘活存量和改扩建有机结合的项目。
【考点来源】11.1 筹资主体 P133
46.关于预算定额基价编制的说法，正确的是（ ）。
A.预算定额基价应包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和风险费
B.以全国统一或地区通用的预算定额或基础定额，确定人工、材料、机械台班的消耗量
C.预算定额基价中的单价含有增值税进项税额
D.预算定额基价一般通过单位估价表来确定单价，用于直接编制施工预算
【答案】B
【解析】预算定额基价就是预算定额分项工程或定额子目的单价，只包括人工费、材料费和施工机具使用费，即工料单价。A 选项错误。
预算定额基价的编制是：（1）以全国统一或地区通用的预算定额或基础定额，确定人工、材料、机械台班的消耗量。（2）以本地区或市场上的资源实际价格或市场价格，确定人工、材料、机械台班价格。B 选项正确。
编制定额基价时，在项目的划分、项目名称、项目编号、计量单位和工程量计算规则上应尽量与定额保持一致。单价均为不含增值税进项税额的价格。C 选项错误。
预算定额基价一般通过编制单位估价表来确定单价，用于直接编制施工图预算。D 选择错误。
【考点来源】14.4 预算定额、概算定额与概算指标 P204
47.下列施工机械的相关费用中，应计入施工机械台班单价的是（ ）。
A.安拆简单、移动需要起重机运输的轻型施工机械的安拆费及场外运费
B.施工电梯的安拆费
C.利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施的折旧、搭设和拆除费用
D.自升式塔式起重机的安拆费及场外运费
【答案】A
【解析】施工机械台班单价包括折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用。其中安拆费及场外运费：安拆费是指施工机械（大型机械除外）在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。场外运费是指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。
【考点来源】13.3 建筑安装工程费构成及计算 P162
48.设备第Ⅰ类无形磨损造成的后果是（ ）。
A.导致设备自身技术特性和功能发生改变
B.导致原有设备相对贬值
C.导致设备生产精度达不到新标准要求
D.导致设备在修理之前不能正常工作
【答案】B
【解析】由于科学技术进步的影响，设备制造工艺不断改进，劳动生产效率不断提高，使生产同样结构或性能的设备所需的社会必要劳动时间相应减少，设备制造成本和价格不断降低，致使原设备相对贬值。这类磨损称为第Ⅰ类无形磨损。此类无形磨损的后果只是现有设备原始价值部分贬值，设备本身的技术特性和功能（即使用价值）并未发生变化，故不会影响现有设备的使用。
【考点来源】4.1 设备磨损与补偿 P39
49.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于单价合同计量的说法，正确的是（ ）。
A.发包人认为需要进行现场计量核实的，应在计量当日通知承包人
B.承包人收到发包人现场计量通知后未派人参加计量的，发包人的计量结果无效
C.计量周期可选择按月或按工程形象进度分段计量
D.承包人为保证施工质量超出设计图纸要求增加的工程量，应予计量
【答案】C
【解析】发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前 24 小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。当发承包双方均同意核实结果时，应签字确认。承包人收到通知后不派人参加计量的，应视为认可发包人的计量核实结果。发包人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量的，计量核实结果无效。AB 选项错误。
工程计量周期可以月为单位，也可按其他时间节点、工程形象进度分段计量。C 选项正确。
因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。D 选项错误。
【考点来源】17.1 工程计量 P264
50.采用定额单价法编制单位工程施工图预算，套用定额单价计算人、材、机费用时若某分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致，则应采取的处理方式是（ ）。
A.直接套用定额单价
B.按实际使用材料价格换算定额单价
C.调量不换价
D.编制补充定额单价
【答案】B
【解析】分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价。
【考点来源】15.2 施工图预算编制 P227
51.根据《中华人民共和国公司法》，公司将法定公积金转为资本后，所留存的法定公积金占转增前公司注册资本的最小比例是（ ）。
A.10%
B.25%
C.20%
D.50%
【答案】B
【解析】《中华人民共和国公司法》第 一百六十九条第二款规定：“法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转 增前公司注册资本的百分之二十五。”
【考点来源】9.1 利润 P110
52.某建筑材料出厂价 4000 元/吨，运输费用 100 元/吨，运输损耗率 1%，采购保管费费率 2%，以上数据均不含增值税。该材料（不含增值税）单价为（ ）元/吨。
A.4120.80
B.4141.00
C.4223.82
D.4182.00
【答案】C
【解析】材料单价=（材料原价+运杂费）×[1+运输损耗率（%）]×[1+采购保管费率（%）]=（4000+100）×（1+1%）×（1+2%）=4223.82 元/吨。
【考点来源】14.3 人工、材料与施工机具台班单价确定 P196
53.下列施工企业的支出中，属于收益性支出的是（ ）。
A.自建办公楼支出
B.购置施工机械支出
C.购买现场周转材料支出
D.购置施工运输车辆支出
【答案】C
【解析】收益性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益仅及于一个会计期间的支出。如企业外购材料、支付劳动报酬支出，以及管理费用、销售费用（营业费用）、财务费用支出等；另外，生产经营过程中缴纳税金、有关费用（消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等）的支出也包括在收益性支出之内，它是企业得以存在并持续经营的必要的社会性支出。
【考点来源】7.1 费用与成本的关系 P80
54.进行施工图预算审查时，对于工程量小、工艺较简单的工程，按定额顺序或施工顺序对各项工程细目逐
项详细审查的方法属于（ ）。
A.标准预算审查法
B.对比审查法
C.筛选审查法
D.全面审查法
【答案】D
【解析】全面审查法又称逐项审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。
【考点来源】15.3 设计概算与施工图预算的审查 P237
55.某施工企业与业主签订了一项总造价为 5000 万元的固定造价合同，合同约定工期3年。若第 1 年完工进度 30%，第 2 年完工进度 80%，第 3 年完工进度 100%，则该施工企业第2年应确认的合同收入为（ ）万元。
A.2500
B.1000
C.1500
D.4000
【答案】A
【解析】5000×80%-5000×30%=2500（万元）
【考点来源】8.2 建造合同收入 P106
56.已知招标工程量清单中挖土方工程量 5000m³，投标人根据施工方案确定的挖土方工程量 5600m³。经测算，投标人完成该土方工程的人、材、机费用之和 275500 元，管理费取人、材、机费用之和的 10%，利润取人、材、机费用及管理费之和的 6%。不考虑其他因素，根据《建设工程工程量清单计价规范》，该土方工程报价的综合单价应为（ ）元/m³。
A.55.10
B.57.36
C.60.61
D.64.25
【答案】D
【解析】综合单价=275500×（1+10%）×（1+6%）÷5000=64.25 元/m³ 【考点来源】16.4 投标报价编制 P257
57.采用 ABC 分析法进行存货管理时，对于种类较少、资金占用较多的 A 类存货，宜采取的措施是（ ）。
A.对其经济批量认真规划，严格控制
B.根据数量标准划分，分类别一般控制
C.根据存货是否容易保存，灵活控制
D.根据经验确定订货批量，适当控制
【答案】A
【解析】从财务管理的角度来看， A 类存货种类虽然较少，但占用资金较多，应集中主要精力，对其经济批量进行认真规划，实施严格控制。
【考点来源】12.3 存货管理 P150
58.某建设项目，初始方案建设期 2 年，运营期 10 年，财务内部收益率 17.67%。若因追加建设投资导致建设期第一年年初现金流出增加 40000 万元，运营期前 4 年每年现金净流入增加 10000 万元，则该项目财务内部
收益率可能变为（ ）。
A.15.00%
B.17.67%
C.21.00%
D.22.00%
【答案】A
【解析】财务净现值=-40000+10000/（1+17.67%）3+10000/（1+17.67%）4+10000/（1+17.67%）
5+10000/（1+17.67%）6=-20446.53<0，因此追加建设投资后的财务内部收益率小于 17.67%，应选 A。
【考点来源】2.2 经济效果评价指标体系 P22
59.某公司从国外进口一套机电设备，相关费用折合成人民币为：离岸价 1500 万元，国外运费 90 万元，国外运输保险费 4.5 万元；银行财务费 6 万元，进口关税税率 10%，增值税税率 13%。该进口设备增值税为（ ）万元。
A.207.285
B.214.500
C.228.794
D.228.014
【答案】D
【解析】到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费=1500+90+4.5=1594.5（万元）进口关税=到岸价×进口关税税率=1594.5×10%=159.45（万元）增值税=（到岸价+进口关税）×增值税税率=（1594.5+159.45）×13%=228.014（万元）
【考点来源】13.2 设备及工器具购置费构成及计算 P159
60.根据《建筑信息模型存储标准》，组成 BIM 数据模式架构的四个概念层是（ ）。
A.核心层、共享层、专业领域层和资源层
B.基础层、核心层、共享层和应用层
C.基础层、核心层、专业领域层和应用层
D.核心层、共享层、应用层和资源层
【答案】A
【解析】BIM 应由核心层、共享层、专业领域层和资源层四个概念层组成数据模式架构。
【考点来源】20.1 BIM 在工程计价中的应用 P352
二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分）
61.下列方案经济效果评价指标中，属于动态指标的有（ ）。
A.费用年值
B.净现值率
C.速动比率
D.内部收益率
E.偿债备付率
【答案】ABD
【解析】费用年值、净现值率、内部收益率是动态评价指标，速动比率和偿债备付率属于静态评价指标。
【考点来源】2.2 经济效果评价指标体系 P18
62.下列财务分析指标中，属于反映企业发展能力的指标有（ ）。
A.偿债备付率
B.利率备付率
C.营业收入增长率
D.总资产周转率
E.资产积累率
【答案】CE
【解析】企业发展能力又称成长能力，是指企业在经营活动过程中表现出的增长能力。企业发展能力的指标主要有：营业收入增长率和资本积累率。
【考点来源】10.2 财务分析方法 P128
63.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，投标人可以自主确定报价的有（ ）。
A.计日工单价
B.专业工程暂估价
C.总承包服务费
D.暂列金额
E.安全文明施工费
【答案】AC
【解析】计日工按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。总承包服务费根据招标文件中提出的需要投标人提供服务的范围、内容、要求及其招标工程量清单的特征描述自主确定，并列明其相应的计算方法。暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写。暂估价不得变动和更改，暂估价中的材料工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价；专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写。措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
【考点来源】16.4 投标报价编制 P258
64.采用成本分析法确定企业最佳现金持有量时，通常考虑的成本有（ ）。
A.管理成本
B.沉没成本
C.机会成本
D.短缺成本
E.表现成本
【答案】ACD
【解析】成本分析法是通过分析持有现金的成本，寻找持有成本最低的现金持有量。一般企业持有的现金，
将会有三种成本：（1）机会成本；（2）管理成本；（3）短缺成本。
【考点来源】12.1 现金管理 P145
65.建造合同特征（ ）。
A.建造合同属于资本
B.现有买主后有标的
C.建设周期长
D.资产体积大，造价高
E.建设合同一般不可取消
【答案】BCDE
【解析】建造合同属于经济合同范畴，但它不同于一般的材料采购合同和劳务合同，是一种特殊类型的经济合同，其主要特征表现为：
（1）先有买主（即客户），后有标的（即资产），建造资产的工程范围、建设工期、工程质量和工程造价等内容在签订合同时已经确定。
（2）资产的建设期长，一般都要跨越一个会计年度，有的长达数年。
（3）所建造的资产体积大，造价高。
（4）建造合同一般为不可取消的合同。
【考点来源】8.2 建造合同收入 P102
66.价值工程方案创新的方法有（ ）。
A.价值指数法
B.专家意见法
C.专家检查法
D.头脑风暴法
E.价值法
【答案】BCD
【解析】方案创造以定性方法为主，如头脑风暴法、歌顿法（模糊目标法）、专家意见法（德尔菲法）、专家检查法等。
【考点来源】5.2 价值工程实施步骤 P61
67.根据《建设项目工程总承包计价规范》，下列工程总承包其他费中，属于其他专项费的有（ ）。
A.工程总承包管理费
B.工程技术经济咨询费
C.研究试验费
D.临时用地及占道使用补偿费
E.工程的专利使用费
【答案】BE
【解析】其他专项费，是指发包人按照合同约定支付给承包人在项目建设期内，用于本工程的专利及专有技术使用、引进技术和引进设备其他费、工程技术经济等咨询费、苗木迁移、测绘等发生的费用。
【考点来源】18.1 工程总承包计价原理 P312
68.对承租人而言，融资租赁的特点包括（ ）。
A.可以避免长期借款可能附加的各种限制性条款
B.能够迅速获得所需长期资产的使用权
C.融资租赁费中的利息费用可在企业所得税前扣除
D.融资租赁的资产不体现在承租人的资产负债表中
E.是融资与融物相结合的筹资方式
【答案】ABCE
【解析】融资租赁作为一种筹资方式，其优点主要有：①是一种融资与融物相结合的筹资方式，能够迅速获得所需长期资产的使用权；②可以避免长期借款筹资所附加的各种限制性条款，具有较强的灵活性；③融资与引进设备都由有经验和对市场熟悉的租赁公司承担，可以减少设备引进费，从而降低设备取得成本；④租赁费中的利息、手续费以及融资租赁设备的折旧费均可在税前支付，可以减轻所得税负担。
【考点来源】11.2 筹资方式 P139
69.下列与资金有关的因素中，属于直接影响资金时间价值的因素有（ ）。
A.资金的使用时机
B.资金的使用时长
C.资金的筹措方式
D.投入的资金数量
E.资金的周转速度
【答案】ABDE
【解析】资金的时间价值来源于资金在生产运营中发挥作用带来的增值，因此，影响企业生产经营效益的因素都会成为资金时间价值的影响因素，其中直接相关的影响因素有：
（1）资金使用的时机。
（2）资金的使用时长。
（3）投入运营的资金数量的多少。
（4）资金周转的速度。
【考点来源】1.3 资金等值计算及应用 P7
70.某公立医院建设项目包括住院楼、科研楼、门诊楼等单项工程，关于该医院建设项目总概算的说法，正确的有（ ）。
A.总概算应不含价差预备费概算
B.总概算等于各单项工程综合概算之和
C.总概算应包含项目前期工作费
D.总概算应采用二级概算形式编制
E.总概算表应反映静态投资和动态投资两部分
【答案】CE
【解析】建设工程项目总概算是以整个建设工程项目为对象，确定项目从立项开始，到竣工交付使用整个过程的全部建设费用（即建设项目总投资）的文件，建设项目总投资构成应由建设投资、建设期利息、预备费和经营性项目的铺底流动资金组成。建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费。按照概算编制工作顺序则由各单项工程综合概算、工程建设其他费用、建设期利息、预备费和经营性项目的铺底流动资金组成。项目前期工作费属于工程建设其他费用。总概算表应反映静态投资和动态投资两个部分。
【考点来源】15.1 设计概算编制 P222
71.编制人工定额时，下列工人工作时间中，属于必需消耗的时间的有（ ）。
A.偶然的多余工作时间
B.基本工作时间
C.辅助工作时间
D.准备与结束工作时间
E.不可避免的中断时间
【答案】BCDE
【解析】必需消耗的工作时间包括有效工作时间、不可避免的中断时间和休息时间，有效工作时间包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。偶然的多余工作时间属于损失时间。
【考点来源】14.2 人工、材料与施工机具台班消耗量确定 P186
72.根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人工期延误和费用增加的事项中，承包人可同时索赔工期、费用和利润的有（ ）。
A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求
B.发包人延迟提供施工场地
C.施工过程中发现文物
D.发包人提供资料错误而导致承包人返工
E.承包人遇到不利水文条件
【答案】ABD
【解析】施工过程中发现文物、承包人遇到不利水文条件可同时索赔工期和费用，不能索赔利润。
【考点来源】17.4 工程索赔 P284
73.下列费用中，属于工程建设其他费的有（ ）。
A.生态补偿费
B.施工工人临时宿舍建设费
C.环境影响评价费
D.场地准备费
E.生产准备费
【答案】ACDE
【解析】工程建设其他费由项目前期工作费、项目建设管理费、土地使用权取得费、生态补偿与压覆矿产资源等补偿费、工程准备费、市政公用配套设施费、专项评价费、工程咨询服务费、专利及专有技术使用费、联合试运转费、生产准备费、工程保险费、税费构成。环境影响评价费属于专项评价费；场地准备费属于工程准备费。
【考点来源】13.4 工程建设其他费构成及计算 P169
74.若国际工程的招标文件中未单列开办费，则下列费用中，应计入现场管理费的有（ ）。
A.工程辅助费
B.现场办公费
C.经营业务费
D.检验试验费
E.文体宣教费
【答案】DE
【解析】国际工程投标报价的构成应根据投标项目的内容和招标文件的要求进行划分。目前国内外对国际工程投标报价的构成有着不同的划分，主要分为两种：第一，开办费单列的投标报价；第二，开办费未单列的投标报价，其开办费应列入待摊费用之中。摊销费中的现场管理费有工作人员费、办公费、差旅交通费、文体宣教费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费、其他费用。
【考点来源】19.1 国际工程投标报价构成及程序 P328
75.关于设备使用过程中年运行成本的说法，正确的有（ ）。
A.年平均运行成本是设备各年运行成本总和的平均
B.每年运行成本随设备使用年限的延长而逐渐增加
C.若设备每年运行成本的增量相等，则总运行成本呈线性增长
D.年运行成本包括人工费、材料费、能源费、维修费等
E.年平均运行成本最低对应的使用年限是设备的经济寿命
【答案】ABCD
【解析】设备的平均年度运行成本，是将设备各年运行成本总和再平均，它随着设备使用年限的延长而逐渐增加。AB 选项正确。
通常随着设备使用期限增加，年运行成本每年以某种速度在递增，这种递增的运行成本称为设备的劣化。若每年运行成本的增量是相等的，则运行成本呈线性增长。C 选项正确。
运行成本，包括人工费、材料费、能源费、维修费、停工损失、废次品损失等。D 选项正确。
设备的年平均使用成本曲线的最低点对应的使用年限为设备的经济寿命。E 选项错误。
【考点来源】4.2 设备经济寿命确定 P41
76.下列出纳人员工作安排中，违背企业内部控制“不相容职务相互分离”原则的有（ ）。
A.出纳人员负责会计档案管理工作
B.出纳人员负责稽核工作
C.出纳人员负责现金收款工作
D.出纳人员负责网上转账操作工作
E.出纳人员负责支票的开具和保管工作
【答案】AB
【解析】不相容职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
【考点来源】6.5 会计监督 P78
77.按历史成本核算资产耗费时，确定资产历史成本的方法有（ ）。
A.按购置资产时支付的现金金额计量
B.按购置资产时资产的市场信息价计量
C.按购置资产时支付的现金等价物金额计量
D.按购置资产时资产的出厂价计量
E.按购置资产时付出的对价的公允价值计量
【答案】ACE
【解析】在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。
【考点来源】6.1 会计要素组成及计量 P66
78.按费用构成要素划分，下列费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。
A.材料采购费
B.材料运杂费
C.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费
D.施工机械日常维修保养的材料费
E.对材料进行一般鉴定和检查的费用
【答案】ABC
【解析】材料费是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用，由材料原价、运杂费、运输损耗费和采购及保管费构成。
（1）材料原价：是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
（2）运杂费：是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。
（3）运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。
（4）采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备过程中所需要的各项费用。包括采购费、
仓储费、工地保管费、仓储损耗。
【考点来源】13.3 建筑安装工程费构成及计算 P162
79.关于敏感性分析中临界点的说法，正确的有（ ）。
A.临界点可用百分比或临界值表示
B.临界点只能用图解法求得
C.临界点的测定方法属于相对测定法
D.利用敏感性分析图可求得临界点的近似值
E.临界点是使方案由可行变为不可行的不确定因素变化的临界数值
【答案】ADE
【解析】临界点可用临界点百分比或者临界值分别表示某一变量的变化达到一定的百分比或者一定数值时，方案的经济效果指标将从可行转变为不可行。A 选项正确。
临界点的确定可以通过敏感性分析图求得临界点的近似值，但由于方案分析指标的变化与不确定因素变化之间不完全是直线关系，有时误差较大，因此最好采用试算法或函数求解。B 选项错误，D 选项正确。
相对测定法主要是通过敏感度系数确定，绝对测定法主要是通过临界点确定。C 选项错误。
临界点是指不确定因素的变化极限值，即不确定因素的变化使方案由可行变为不可行的临界数值。E 选项正确。
【考点来源】3.2 敏感性分析 P33
80.下列企业支出中，在计算应纳税所得额时，不得扣除的有（ ）。
A.向投资者支付的股息
B.税收滞纳金支出
C.赞助支出
D.未经核定的准备金支出
E.生产经营活动中发生的销售成本
【答案】ABCD
【解析】在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：
①向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；
②企业所得税税款；
③税收滞纳金；
④罚金、罚款和被没收财物的损失；
⑤《中华人民共和国企业所得税法》第九条规定以外的捐赠支出；
⑥赞助支出；
⑦未经核定的准备金支出；
⑧与取得收入无关的其他支出。
【考点来源】9.2 所得税费用 P113
2024年一建《管理》真题&答案（完整版)
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．国际工程承包商在甄选项目、初步确定投标策略时，宜采用的方法是（ ）。
A．PERT分析法
B．LCC评估法
C．LCA评估法
D．SWOT分析法
【职考答案】D
【本题解析】投标人在投标之前应就投标项目开展考虑自身内部的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）和外部市场环境的机会（Opportunities）与威胁（Threats）的SWOT分析，以帮助制定投标的策略定位。
【考点来源】9.3.1国际工程投标策略
2．为实现绿色施工，施工单位应建立以（ ）为第一责任人的绿色施工管理体系。
A．企业法定代表人
B．企业技术负责人
C．项目经理
D．项目技术负责人
【职考答案】C
【本题解析】施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度，负责绿色施工的组织实施，进行绿色施工教育培训，定期开展自检、联检和评价工作。
【考点来源】8.1.2各方主体绿色施工职责
3．采用CM工程管理模式时，CM单位以（ ）身份从事施工管理。
A．建设单位
B．监理单位
C．设计单位
D．承包单位
【职考答案】D
【本题解析】CM模式是指由建设单位委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包单位的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。
【考点来源】1.1.3工程承包模式
4．某工程施工过程中，发生混凝土结构坍塌事故，造成8人重伤和5000万元直接经济损失，该工程质量事故等级为（ ）。
A．重大事故
B．特别重大事故
C．较大事故
D．一般事故
【职考答案】A
【本题解析】重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。
【考点来源】5.4.1施工质量事故分类
5．在下列影响施工过程的不利因素中，属于社会环境影响因素的是（ ）。
A．不明水文气象条件
B．地下埋葬文物的处理
C．建设资金不到位
D．临时停水、停电、断路
【职考答案】D
【本题解析】社会环境原因。如其他单位临近工程的施工干扰；节假日交通、市容整顿限制；临时停水、停电、断路；以及在国外因法律及制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭，汇率浮动和通货膨胀等。
【考点来源】4.1.1工程进度影响因素
6．固定资产投资项目资本金是指在项目总投资中的（ ）。
A．建筑安装工程费用与设备工器具费用总和
B．铺底流动资金
C．建筑安装工程费用
D．投资者认缴的出资额
【职考答案】D
【本题解析】所谓资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。
【考点来源】1.1.1工程项目投资管理制度
7．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府投资建设的项目，实行的投资管理制度是（ ）。
A．审批制或核准制
B．核准制或登记备案制
C．审批制或承诺制
D．承诺制或登记备案制
【职考答案】B
【本题解析】根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号），按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，政府投资项目实行审批制，对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核淮制或登记备案制。
【考点来源】1.1.1工程项目投资管理制度
8．施工安全风险等级从高到低可划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用（ ）四种颜色标示。
A．红、橙、黄、蓝
B．橙、紫、黄、蓝
C．紫、橙、蓝、黄
D．橙、红、黄、蓝
【职考答案】A
【本题解析】安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
【考点来源】7.4.1施工安全事故隐患处置和应急预案
9．根据《标准施工招标文件》，发包人提供的工程设备，应在工程设备到货（ ）天前通知承包人。
A．3
B．5
C．7
D．14
【职考答案】C
【本题解析】发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。
【考点来源】3.2.1施工合同管理
10．施工单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，应将相应质量认证材料和相关验收标准报送（ ）。
A．建设单位
B．工程质量监督机构
C．政府技术监管部门
D．项目监理机构
【职考答案】D
【本题解析】施工单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，应将相应质量认证材料和相关验收标准报送项目监理机构审查。
【考点来源】1.1.4工程监理
11．根据绿色施工评价相关标准，在施工现场环境保护方面作为“控制项”进行评价的内容是（ ）。
A．采取限时施工和遮光措施
B．设置并清理现场厕所化粪池
C．制定地下文物保护应急预案
D．制定建筑垃圾减量化计划
【职考答案】C
【本题解析】对于施工现场环境保护而言，“控制项”包括以下内容：
（1）应建立环境保护管理制度。
（2）绿色施工策划文件中应包含环境保护内容。
（3）施工现场应在醒目位置设环境保护标识。
（4）应对施工现场的古迹、文物、墓穴、树木、森林及生态环境等采取有效保护措施，制定地下文物应急预案。
（5）施工现场不应焚烧废弃物。
（6）土方回填不得采用有毒有害废弃物。
【考点来源】8.2.2施工现场环境保护措施
12．为保护环境，在土方作业阶段，施工现场作业区目测扬尘高度应小于（ ）m。
A．2.0
B．2.5
C．1.5
D．3.0
【职考答案】C
【本题解析】土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。
【考点来源】8.1.3绿色施工措施
13．根据《标准施工招标文件》，关于工程计量的说法，正确的是（ ）。
A．单价子目按支付分解报告确定的周期计量
B．总价子目的计量可按正常物价波动进行调整
C．承包人应会同监理人对已完工程进行计量
D．单价子目按实际完成工程量计量
【职考答案】C
【本题解析】A错误，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。B错误，总价子目计量和支付应以总价为基础，不因正常的物价波动而进行调整。D错误，已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
【考点来源】3.2.1施工合同管理
14．建设工程投资决策和建设实施的不同阶段对工程质量有着不同程度的影响，其中对工程质量有着决定性影响的是（ ）阶段。
A．工程勘察设计
B．工程投资决策
C．工程施工
D．工程竣工验收
【职考答案】A
【本题解析】勘察设计阶段是影响工程质量的决定性阶段。
【考点来源】5.1.1工程质量形成过程及影响因素
15．下列管理理念中，属于环境管理体系基本理念的是（ ）。
A．以顾客为关注焦点
B．应用过程方法
C．有效管理资源
D．注重关系管理
【职考答案】C
【本题解析】环境管理体系有如下基本理念：（1）持续改进。（2）法律合规。（3）风险管理。（4）绩效评估。（5）沟通与参与。（6）资源管理。（7）培训和意识。
【考点来源】2.1.2环境管理体系
16．智慧工地总体框架中，发挥桥梁和枢纽作用，并负责处理大量数据的层次是（ ）。
A．感知层
B．应用层
C．扩展层
D．网络层
【职考答案】D
【本题解析】智慧工地总体架构主要可分为三个层次。网络层：这一层是智慧工地的数据通道和处理中枢，它起到桥梁和枢纽的作用，连接感知层和应用层，保证数据的高效流动和准确处理。包括4G网络、5G网络、光纤通信、卫星通信和物联网管理中心等网络设备和技术，它们保证了数据的高速、稳定的传输，使得数据能够实时、准确地传送到需要的地方。此外，这一层还包括云计算、大数据等技术，它们负责对收集到的大量数据进行存储、处理和分析，为上层应用提供支持。
【考点来源】10.2.2智慧工地
17．下列工程中，施工单位在投标时可选择报低价的是（ ）。
A．要求紧的工程
B．条件好的工程
C．技术复杂的工程
D．施工条件差的工程
【职考答案】B
【本题解析】承包单位遇下列情形时，其报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他施工单位都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；承包单位急于打入某一市场、某一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；附近有工程而本项目可利用该工程的机械设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程。
【考点来源】3.1.3施工投标
18．建设工程开工时间是指工程建设文件中规定的任何一项永久性工程（ ）的时间。
A．施工场地既有建筑物开始拆除
B．施工场地平整或临时设施开始施工
C．施工用临时道路开始施工
D．第一次正式破土开槽开始施工
【职考答案】D
【本题解析】工程开工时间是指该工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的时间。不需开槽的工程，正式开始打桩的时间就是开工时间。铁路、公路、水库等需要进行大量土石方工程的，以正式开始进行土方、石方工程的时间作为正式开工时间。工程地质勘察、平整场地、既有建筑物拆除、临时建筑、施工用临时道路和水、电等工程开始施工不能算作正式开工。分期建设的工程分别以各期工程开工的时间作为开工时间，如二期工程应根据工程设计文件规定的永久性工程开工时间作为开工时间。
【考点来源】1.1.2工程建设实施程序
19．与传统的设计—招标—建造（DBB）模式相比，采用工程总承包模式的不足是（ ）。
A．建设单位前期工作量大
B．建设单位合同管理负担重
C．不利于缩短建设工期谈
D．不利于建设单位控制工程造价
【职考答案】A
【本题解析】采用工程总承包模式的不足：①道德风险高。②建设单位前期工作量大。③工程总承包单位报价高。
【考点来源】1.1.3工程承包模式
20．采用联合体方式承包工程时，对联合体各成员单位正确的要求是（ ）。
A．共同与建设单位签订工程承包合同
B．需要具有与工程规模相适应的相同承包资质
C．承担相同的工程承包合同义务和责任
D．共同与建设单位签订联合体协议
【职考答案】A
【本题解析】联合体通常由一家或几家单位发起，经过协商确定各自承担的义务和责任，签署联合体协议，建立联合体组织机构，产生联合体牵头单位（代表），联合体各成员单位共同与建设单位签订工程承包合同。
【考点来源】1.1.3工程承包模式
21．在建设工程施工准备阶段，项目监理机构需要进行的工作是（ ）。
A．主持召开图纸会审和设计交底会议
B．主持召开第一次工地会议
C．核查施工机械和设施的安全许可验收手续
D．组织建立工程项目质量安全管理体系
【职考答案】C
【本题解析】A错误，建设单位主持召开图纸会审和设计交底会议。B错误，建设单位主持召开第一次工地会议。C正确、D错误，项目监理机构将会检查施工单位现场的施工质量、安全生产管理组织机构和规章制度建立情况，以及专职管理人员配备和特种作业人员的资格，还要核查施工机械和设施的安全许可验收手续。
【考点来源】1.1.4工程监理
22．下列施工质量控制工作中，属于事中控制工作内容的是（ ）。
A．监控质量活动过程
B．编制施工方案
C．评定质量活动结果
D．纠正质量偏差
【职考答案】A
【本题解析】所谓事中控制，是指对产品生产过程中各项作业技术活动操作者的行为约束和对质量活动过程和结果的监督控制。
【考点来源】5.3.1施工准备质量控制
23．建设工程项目质量管理体系通常是一个多层次结构体系，其中由施工总承包单位建设的质量管理体系应属于质量管理体系的第（ ）层次。
A．一
B．三
C．二
D．四
【职考答案】C
【本题解析】在大中型工程项目尤其是群体工程项目中，第一层次的质量管理体系应由建设单位的工程项目管理机构负责建立；在委托项目管理或实行交钥匙式工程总承包的情况下，应由相应的项目管理机构、工程总承包企业项目管理机构负责建立。第二层次的质量管理体系，是指分别由项目的设计总负责单位、施工总承包单位等建立的相应管理范围内的质量管理体系。第三层次及以下，是承担工程设计、施工安装、材料设备供应等各承包单位的现场质量自控体系，或称各自的施工质量保证体系。
【考点来源】5.1.3工程质量管理体系
24．建筑企业应践行ESG发展理念。这里的“ESG”分别指的是（ ）。
A．生态、社会、治理
B．环境、社会、治理
C．环境、监督、绿色
D．生态、监督、绿色
【职考答案】B
【本题解析】ESG是环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance）的缩写，是从环境、社会和公司治理三个维度来衡量企业经营的可持续性与对社会价值观念的影响。
【考点来源】2.2.2社会责任管理体系
25．根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》关于工程质量保证金的说法，正确的是（ ）。
A．工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5％
B．工程质量保证金需要与履约保证金一并预留
C．工程质量保证金可由承包人以银行保函替代
D．工程质量保证金可用于施工过程中工程质量缺陷的修复
【职考答案】C
【本题解析】A错误，工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3％。B错误，在工程竣工前，承包人已缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。D错误，工程质量保证金是指发承包双方在施工合同中约定，从应付工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对工程施工质量缺陷进行维修的资金。
【考点来源】3.3.2工程担保
26．根据《安全生产法》，建筑企业应构建（ ）双重预防机制。
A．安全风险辨识排查和分级管控
B．安全风险分级管控和隐患排查治理
C．安全意识教育和隐患排查治理
D．安全意识教育和安全风险辨识排查
【职考答案】B
【本题解析】企业应根据《中华人民共和国安全生产法》要求，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
【考点来源】7.2.1施工安全管理体系
27．特种作业操作证的复审时间可以延长的基本条件是持有该证的特种作业人员在证书有效期内，连续从事本工种工作（ ）年以上。
A．3
B．5
C．10
D．6
【职考答案】C
【本题解析】特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。
【考点来源】7.2.2施工安全管理基本制度
28．某分部工程有4个施工过程，划分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，该分部工程需安排的专业工作队数是（ ）个。
A．8
B．3
C．4
D．6
【职考答案】A
【本题解析】流水步距＝2，工作队数量：（4＋6＋4＋2）/2＝8。
【考点来源】4.2.3流水施工基本方式
29．海因里希提出的事故因果连锁过程包括五个因素：①伤害；②事故；③遗传及社会环境；④人的缺点；⑤人的不安全行为或物的不安全状态。上述因素之间正确的连锁关系是（ ）。
A．①→②→③→④→⑤
B．③→④→⑤→②→①
C．③→④→①→②→⑤
D．⑤→③→①→④→②
【职考答案】B
【本题解析】5个因素及其连锁关系是：遗传及社会环境→（诱发）人的缺点→（造成）人的不安全行为或物的不安全状态→（发生）事故→（导致）伤害。
【考点来源】7.1.2安全事故致因理论
30．根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，建筑企业应界定职业健康安全管理体系的边界和适用性，以满足职业健康安全管理体系标准对（ ）的基本要求。
A．支持和运行
B．绩效评价
C．领导作用
D．组织所处环境
【职考答案】D
【本题解析】组织所处环境基本要求如下：
①理解组织及其所处环境。
②理解工作人员和其他相关方的需求和期望。
③确定职业健康安全管理体系范围。组织应界定职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
④职业健康安全管理体系。
【考点来源】2.1.3职业健康安全管理体系
31．工程施工过程中，通过缩短关键工作的持续时间来调整施工进度计划时，可采取的技术措施是（ ）。
A．采用更先进的施工机械
B．改善施工作业环境
C．增加施工机械数量
D．组织更多施工队伍
【职考答案】A
【本题解析】技术措施。如改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方式（如将现浇混凝土方案改为预制装配方案），减少施工过程数量；采用更先进的施工机械等。
【考点来源】4.4.3施工进度计划调整方法及措施
32．某单位工程施工进度计划中，工作A由B、C两个分项工程合并而成。已知分项工程B的时间定额和工程量分别是0.35工日/m和5000m，分项工程C的时间定额和工程量分别是0.52工日/m和3000m，则工作A的综合时间定额是（ ）工日/m。
A．0.41
B．0.44
C．0.46
D．0.67
【职考答案】A
【本题解析】合并后的综合时间定额：H＝（5000×0.35＋3000×0.52）/（5000＋3000）＝0.41工日/m。
【考点来源】1.3.2施工组织设计
33．施工生产危险源可分为第一类危险源和第二类危险源。下列危险源中，属于第二类危险源的是（ ）。
A．施工用炸药储存室
B．行驶中的车辆
C．违规操作设备
D．可燃烧危险物质
【职考答案】C
【本题解析】第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效，以及防护措施缺乏或失效的因素。包括：物的不安全状态（危险状态）、人的不安全行为、环境不良（环境不安全条件）及管理缺陷等因素。
【考点来源】7.1.1施工生产危险源及其控制
34．双代号时标网络计划中，某工作箭线中的波形线水平投影长度表示的是（ ）。
A．该工作与其紧后工作之间的时间间隔
B．该工作的自由时差
C．该工作的总时差
D．该工作与其紧后工作之间的时距
【职考答案】B
【本题解析】在时标网络计划中，以实箭线表示工作，实箭线的水平投影长度表示该工作的持续时间；以虚箭线表示虚工作，由于虚工作的持续时间为零，故虚箭线只能垂直画；以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔（以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差）。
【考点来源】4.3.2时间参数计算方法
35．文明施工应贯彻的“8S”管理理念，是在整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全6S管理要素的基础上，又增加了（ ）两大要素。
A．监督和学习
B．节约和学习
C．监督和供应
D．节约和供应
【职考答案】B
【本题解析】文明施工作为施工现场管理的重要工作，应贯彻“8S”管理理念。首先，要对施工现场的各种要素进行整理（Seri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁（Seiketsu），并考虑人的素养（Shitsuke）。上述五大要素在日语中罗马发音均以“S”打头，故称为“5S”。在此基础上，增加安全（Safety）要素，即称为“6S”。之后，又增加了节约（Save）和学习（Study）两大要素，即成为当今施工现场的“8S”管理理念。
【考点来源】8.2.1施工现场文明施工要求
36．根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，进行工程试运行的正确做法是（ ）。
A．承包人负责提供人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用
B．承包人负责提供人员、器材和必要的条件，发包人承担全部试运行费用
C．发包人负责提供人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用
D．发包人负责提供人员、器材和必要的条件，承包人承担全部试运行费用
【职考答案】A
【本题解析】除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
【考点来源】3.2.1施工合同管理
37．进行施工成本管理绩效考核时，从企业层面考核项目施工成本降低额的正确计算公式是（ ）。
A．项目计划总成本－项目实际施工成本
B．项目施工合同成本－项目实际施工成本
C．施工计划总成本－工程竣工结算成本
D．施工责任目标成本－工程竣工结算成本
【职考答案】B
【本题解析】项目施工成本降低额＝项目施工合同成本－项目实际施工成本。
【考点来源】6.4.2施工成本管理绩效考核
38．建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期电及道路接通日期等的计划表是（ ）。
A．施工总进度计划表
B．投资计划年度平衡表
C．工程项目进度平衡表
D．工程建设总进度计划表
【职考答案】C
【本题解析】工程项目进度平衡表主要用来明确设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用。
【考点来源】4.1.2工程进度计划系统及表达形式
39．根据《卓越绩效评价准则》，建筑企业实施卓越绩效管理，在组织驱动力层面应遵循的基本理念是（ ）。
A．以战略统领组织的管理活动
B．学习、改进与创新
C．重视过程与关注结果
D．确保组织中员工的发展和权益
【职考答案】A
【本题解析】说明组织驱动力的基本理念。包括：远见卓识的领导；战略导向；顾客驱动。
【考点来源】2.1.4卓越绩效管理
40．工程施工合同采用目标成本加奖罚计价方式时，合同价款正确的计算方式是（ ）。
A．实际发生的直接费＋目标成本×基本酬金计算百分比＋奖罚酬金
B．目标成本×（1＋基本酬金计算百分比）＋奖罚酬金
C．目标成本＋实际发生的直接费×基本酬金计算百分比十奖罚酬金
D．实际发生的直接费×（1＋基本酬金计算百分比）＋奖罚酬金
【职考答案】A
【本题解析】C＝Cd＋P1C0＋P2（C0－Cd）。
式中，C0——目标成本；
Cd——实际发生的直接费；
P1——基本酬金计算百分比；
P2——奖罚酬金计算百分比。
【考点来源】3.1.2合同计价方式
41．根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业分包合同价款及支付的说法，正确的是（ ）。
A．分包合同计价方式应与总包合同约定的方式一致
B．分包合同价款应参照总包合同相应部分价款确定
C．承包人无须向分包人支付工程预付款
D．承包人确认计量结果后7天内支付分包工程进度款
【职考答案】A
【本题解析】分包工程合同价款应与总包合同约定的方式一致，通常有三种方式：固定价格、可调价格和成本加酬金。双方可在分包合同专用条款约定采用其中一种，应与总包合同约定的方式一致。
【考点来源】3.2.3专业分包与劳务分包合同管理
42．作为绿色策划的主要内容，绿色交付策划应明确的内容是（ ）。
A．绿色建造效果评估内容及方式
B．绿色建造目标及实施路径
C．绿色建造全过程数字化技术应用方式
D．绿色建造各参与方协同工作机制
【职考答案】A
【本题解析】绿色交付策划：
（1）应根据建筑类型和运营维护需求确定绿色建造项目的实体交付内容及交付标准。
（2）宜按照城市信息化建设要求和运营维护需求，制定数字化交付标准和方案，明确各阶段责任主体和交付成果。
（3）应明确综合效能调适及绿色建造效果评估的内容及方式。
【考点来源】8.1.1绿色建造基本要求
43．工程施工合同履行过程中，承包人应履行的义务是（ ）。
A．组织审查施工图设计文件
B．查勘施工现场
C．取得出入施工场地的专用道路通行权
D．组织工程竣工预验收
【职考答案】B
【本题解析】承包人主要义务：①查勘施工现场。②编制工程实施措施计划。③负责施工现场内交通道路和临时工程。④测设施工控制网。⑤提出开工申请。⑥完成各项承包工作。⑦保证工程施工和人员的安全。⑧负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。⑨避免施工对公众与他人的利益造成损害。⑩工程的维护和照管。
【考点来源】3.2.1施工合同管理
44．关于施工责任成本的说法，正确的是（ ）。
A．施工责任成本是以任务中心为对象进行归集的预算成本
B．施工责任成本是以责任中心为对象进行归集的预算成本
C．施工责任成本是以任务中心为对象进行归集的可控成本
D．施工责任成本是以责任中心为对象进行归集的可控成本
【职考答案】D
【本题解析】施工责任成本是以责任中心为对象来进行归集的可控成本。
【考点来源】6.2.1施工责任成本构成
45．某工程网络计划进行过程中，经检查发现仅有工作D的实际进度拖后4天。该工作原计划总时差和自由时差分别为5天和2天，则工作D实际进度拖后造成的影响是（ ）。
A．影响后续工作最迟开始时间，但不影响总工期
B．使紧后工作最早开始时间推迟2天，但不影响总工期
C．使紧后工作最早开始时间推迟1天，总工期延长2天
D．不影响后续工作最早开始时间，但会影响总工期
【职考答案】B
【本题解析】当工作实际进度拖后的时间（偏差）超过该工作的自由时差，但未超过该工作的总时差时，则该工作实际进度偏差会影响该工作后续工作的正常进行，但不会影响总工期。
【考点来源】4.4.1施工进度计划实施中的检查与分析
46．根据《建设工程项目管理规范》规定的项目沟通管理程序，项目沟通管理首先应进行的工作是（ ）。
A．分解项目实施目标
B．制定项目沟通计划
C．明确项目沟通内容
D．分析项目相关方需求
【职考答案】A
【本题解析】项目沟通管理应按下列程序进行：A．项目实施目标分解；B．分析各分解目标自身需求和相关方需求；C．评估各目标的需求差异；D．制定项目沟通计划；E．明确沟通责任人、沟通内容和沟通方案；F．按既定方案进行沟通；G．总结评价沟通效果。
【考点来源】2.3.1项目管理标准及价值交付
47．下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（ ）。
A．流水段和流水步距
B．流水强度和施工过程
C．流水步距和流水强度
D．施工过程和流水段
【职考答案】B
【本题解析】工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。
【考点来源】4.2.2流水施工参数
48．下列工程保险中，属于职业责任保险的是（ ）。
A．意外伤害险
B．工程设计责任险
C．施工人员工伤险
D．第三者责任险
【职考答案】B
【本题解析】工程设计责任险是指以工程设计单位因设计工作疏忽或过失而引发工程质量事故造成损失或费用应承担的经济赔偿责任为保险标的的职业责任保险。
【考点来源】3.3.3工程保险
49．与公开招标方式相比，采用邀请招标方式具有的特点是（ ）。
A．招标人不需要发出投标邀请函
B．投标人不需要提交表明其资质的证明材料
C．评标时不需要对投标文件进行合格性审查
D．招标中不需要设置资格预审程序
【职考答案】D
【本题解析】与公开招标方式相比，采用邀请招标方式的优点是不需要发布招标公告和设置资格预审程序，可节约招标费用、缩短招标时间。而且，由于招标人比较了解投标人以往业绩和履约能力，可减少合同履行过程中承包商违约的风险。
【考点来源】3.1.1招标方式与程序
50．某工程开工后至第4月末，累计已完工程实际费用300万元，已完工程预算费用350万元，拟完工程预算费用330万元。则该工程第4月末实际进展和费用支出状况，正确的是（ ）。
A．费用绩效指数为0.86，实际费用超支
B．进度偏差为20万元，实际进度拖后
C．费用偏差为－50万元，实际费用节约
D．进度绩效指数为1.06，实际进度超前
【职考答案】D
【本题解析】费用绩效指数（CPI）＝已完工程预算费用（BCWP）/已完工程实际费用（ACWP）＝350/300＝1.17。
费用偏差（CV）＝已完工程预算费用（BCWP）－已完工程实际费用（ACWP）＝350－300＝50。
进度偏差（SV）＝已完工程预算费用（BCWP）－拟完工程预算费用（BCWS）＝350－330＝20。
进度绩效指数（SPI）＝已完工程预算费用（BCWP）/拟完工程预算费用（BCWS）＝350/330＝1.06。
【考点来源】6.3.2施工成本控制方法
51．下列施工质量的物理检验方法中，属于无损检测的是（ ）。
A．钢材焊接质量的超声波探伤检测
B．钢材抗拉、抗弯性能检测
C．桩基静载试验
D．给水管道的压力测试
【职考答案】A
【本题解析】B属于物理检验法。CD属于现场试验法。
【考点来源】5.2.1施工质量抽样检验方法
52．按照项目经理的权限不同，矩阵式项目组织结构可分为不同形式。其中，平衡矩阵式组织结构适用于（ ）的工程项目。
A．技术较复杂、建设周期较长
B．技术较简单、建设周期较短
C．技术复杂程度中等、建设周期较长
D．技术复杂程度中等、建设周期较短
【职考答案】C
【本题解析】平衡矩阵制组织结构适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目。
【考点来源】1.2.2工程项目管理组织
53．工程施工过程中，施工单位对施工质量的“三检”制度指的是（ ）。
A．事前检一事中检一事后检
B．自检一监理检一业主检
C．自检一交接检一专检
D．施工检一设计检一监理检
【职考答案】C
【本题解析】施工单位必须有整套的制度及工作程序，即“三检制度”：作业活动结束后，作业者必须自检；不同工序交接，相关人员必须进行交接检查；施工单位专职质检员的专检。
【考点来源】5.3.2施工过程质量控制
54．施工单位按实施进度编制施工成本计划时，将施工进度网络计划中的所有工作均按其最早开始时间和最早完成时间安排的优点是（ ）。
A．可增加非关键工作的总时差
B．可使累积工程量曲线更平缓
C．可提高工程按期竣工保证率
D．可使工程资源投入更均衡
【职考答案】C
【本题解析】对施工单位而言，施工进度网络计划中的所有工作均按最早开始时间开始、按最早完成时间完成，可以尽早获得工程进度款支付，同时也能提高工程按期竣工的保证率，但同时也会占用施工单位大量资金。
【考点来源】6.2.2施工成本计划编制
55．单代号搭接网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。
A．自始至终由关键工作组成
B．相邻两项工作之间的时间间隔均为零
C．相邻两项工作之间的时距均为零
D．自始至终由关键节点组成
【职考答案】B
【本题解析】在单代号搭接网络计划中，同样可以利用相邻两项工作之间的时间间隔来判定关键线路。即从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。
【考点来源】4.3.3关键工作及关键线路确定方法
56．根据英国土木工程师学会（ICE）颁布的工程施工合同（ECC），在提交诉讼或仲裁之前，能够裁决合同争议的人员或机构是（ ）。
A．高级代表、裁决员
B．工程师、争端避免委员会
C．建筑师、高级代表
D．裁决员、争端避免委员会
【职考答案】A
【本题解析】争议解决与避免程序提供了下列三种争端解决程序，使用者可根据需要，选择其中一种来完成主要选项的配置：
①高级代表—裁决员—诉讼/仲裁。
②高级代表（可跳过）—裁决员—诉讼/仲裁。
③争端避免委员会—诉讼/仲裁。
【考点来源】9.3.3NEC施工合同和AIA合同
57．关于施工现场防触电技术措施的说法，正确的是（ ）。
A．保护接地是指将电气设备的金属外壳或构架等与电网的零线连接
B．保护接零是指将电气设备的金属外壳或构架等与接地体连接
C．现场移动式灯具距地面高度应不小于2m
D．工作接地是指将电力系统中的某一点直接或经特殊设备与地作金属连接
【职考答案】D
【本题解析】A错误，保护接地是为了防止电气设备绝缘损坏时人体遭受触电危险，而在电气设备的金属外壳或构架等与接地体之间所作的良好的连接。
B错误，为防止人身因电气设备绝缘损坏而遭受触电，将电气设备的金属外壳与电网的零线相连接，称为保护接零。
C错误，现场移动式灯具采用便桥防水灯具，设备外皮做好保护接地，灯具距地面高度不小于3m。
【考点来源】7.3.2施工安全技术措施及安全技术交底
58．为了验收施工质量，制定和审核/确认分部工程划分方案的做法，正确的是（ ）。
A．由项目监理机构制定，建设单位确认
B．由施工单位制定，项目监理机构审核
C．由建设单位组织各方制定，工程质量监督机构确认
D．由项目监理机构组织各方制定，建设单位审核
【职考答案】B
【本题解析】工程施工前，应由施工单位制定单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案，并应由项目监理机构审核、建设单位确认后实施。
【考点来源】5.3.3施工质量检查验收
59．根据《质量管理体系要求》，下列质量管理活动中，属于顾客导向过程的是（ ）。
A．质量目标策划
B．质量风险应对
C．外部供应产品质量控制
D．产品交付后的防护
【职考答案】D
【本题解析】顾客导向过程是指通过输入和输出直接与外部顾客联系的过程。顾客导向过程直接对顾客产生影响，给组织直接带来效益。市场需求的确定、产品和服务的开发、产品生产和服务提供的控制、产品交付后的防护活动即属于顾客导向过程。
【考点来源】2.1.1质量管理体系
60．根据《标准材料采购招标文件》，合同材料质量保证期的起算时间是（ ）。
A．合同材料发运之日
B．合同材料交付之日
C．收货清单签发之日
D．合同材料验收之日
【职考答案】D
【本题解析】除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起12个月止（以先到的为准）。
【考点来源】3.2.4材料设备采购合同管理
61．工程施工中进行工序质量检验时，宜采用的随机抽样方法是（ ）。
A．系统随机抽样
B．简单随机抽样
C．分级随机抽样
D．分层随机抽样
【职考答案】A
【本题解析】系统随机抽样是指将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。如每隔一定时间或空间抽取一个样本，其第一个样本是随机的，所以又称为机械随机抽样。用系统随机抽样得到的样本称为系统样本。这种方法主要用于工序质量检验。
【考点来源】5.2.1施工质量抽样检验方法
62．根据《建设工程项目管理规范》，编制项目管理规划大纲需进行的工作有：①确定项目管理目标；②规定项目管理措施；③编制项目资源计划；④进行项目工作结构分解等。仅就上述工作而言，正确的工作顺序是（ ）。
A．③－②－①－④
B．②－①－③－④
C．①－④－②－③
D．④－②－③－①
【职考答案】C
【本题解析】项目管理规划大纲应按下列程序编制：①明确项目需求和项目管理范围；②确定项目管理目标；③分析项目实施条件，进行项目工作结构分解；④确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工；⑤规定项目管理措施；⑥编制项目资源计划；⑦报送审批。
【考点来源】1.3.1工程项目管理规划
63．根据FIDIC《施工合同条件》，合同条款未规定“费用加利润”中的利润计取比例时，应按（ ）计取。
A．5％
B．2％
C．3％
D．10％
【职考答案】A
【本题解析】）费用加利润是指合同数据中规定的费用加上适当比例的利润（如未规定，则按5％）。
【考点来源】9.3.2FIDIC施工合同和设计－采购－施工（EPC）合同管理
64．根据《建设项目工程总承包管理规范》规定，工程总承包项目经理应履行的职责是（ ）。
A．代表企业签订工程总承包合同
B．组织评估工程总承包项目投资估算的合理
C．对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制
D．组织选择分包单位并签订工程分包合同
【职考答案】C
【本题解析】工程总承包项目经理应履行下列职责：
①执行工程总承包企业管理制度，维护企业合法权益；
②代表企业组织实施工程总承包项目管理，对实现合同约定的项目目标负责；
③完成项目管理目标责任书规定的任务；
④在授权范围内负责与项目利益相关者协调，解决项目实施中出现的问题；
⑤对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制；
⑥负责组织项目的管理收尾和合同收尾工作。
【考点来源】1.2.3项目经理
65．为了应用建筑信息模型（BIM）技术，实现对工程项目成本的估算、控制和优化，需要进行的工作是（ ）。
A．将项目成本管理与2D和3D模型集成，形成4D模型
B．将项目成本管理与3D和4D模型集成，形成5D模型
C．将项目成本管理与4D和5D模型集成，形成6D模型
D．将项目成本管理与5D和6D模型集成，形成7D模型
【职考答案】B
【本题解析】通过BIM技术将项目成本管理与3D和4D模型集成，形成5D模型。成本维度将建筑元素和工程活动与成本数据进行关联，实现对项目成本的估算、控制和优化。
【考点来源】10.1.2BIM技术在工程项目管理中的应用
66．砖基础工程施工成本的主要影响因素由工程量、砖消耗量和价格构成。上述三个影响因素的计划值分别为500m3、529块/m3和0.26元/块，实际值分别为510m3、530块/m3和0.25元/块。采用因素分析法进行成本分析时，按上述影响因素顺序第二次替代与第一次替代的差额是（ ）元。
A．－2703
B．132.6
C．－1195
D．1375.4
【职考答案】B
【本题解析】第二次替代与第一次替代的差额：510×（530－529）×0.26＝132.6元。
【考点来源】6.4.1施工成本分析
67．根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，经验收合格的工程实际竣工日期是（ ）。
A．施工合同约定的竣工日期
B．工程接收证书的出具日期
C．承包人提交竣工付款申请单的日期
D．承包人提交竣工验收申请报告的日期
【职考答案】D
【本题解析】除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
【考点来源】3.2.1施工合同管理
68．按照工程成本与工程量的关系划分，工程成本的分类是（ ）。
A．直接成本和间接成本
B．目标成本和责任成本
C．预算成本和计划成本
D．固定成本和变动成本
【职考答案】D
【本题解析】按工程成本与工程数量的关系分类，工程成本分为固定成本和变动成本。
【考点来源】6.1.1工程成本分类及影响因素
69．根据《社会责任指南》，为履行“公平运行实践”的核心主题，建筑企业应确定的社会责任议题是（ ）。
A．民主管理
B．尊重产权
C．职业健康安全
D．收入创造
【职考答案】B
【本题解析】为履行“公平运行实践”的核心主题，建筑企业应确定的社会责任议题包括：①反腐败；②公平竞争；③在价值链中促进社会责任；④尊重产权。
【考点来源】2.2.2社会责任管理体系
70．FIDIC《施工合同条件》规定，业主应在收到工程师签发的最终付款证书（ ）天内向承包商付款。
A．14
B．21
C．28
D．56
【职考答案】D
【本题解析】业主应在收到工程师签发的最终付款证书56天内向承包商付款。
【考点来源】9.3.2FIDIC施工合同和设计－采购－施工（EPC）合同管理
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71．根据轨迹交叉理论，造成安全事故的直接原因有（ ）。
A．物的不安全状态
B．社会环境条件差
C．管理组织不健全
D．人的不安全行为
E．管理制度不完善
【职考答案】AD
【本题解析】轨迹交叉理论则基于人的不安全行为和物的不安全状况共同作用进行事故致因分析。
【考点来源】7.1.2安全事故致因理论
72．工程双代号时标网络计划如下图所示，图中表达的正确信息有（ ）。
' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
A．工作A为非关键工作
B．工作C的自由时差为2周
C．工作G的自由时差为4周
D．工作D的总时差为1周
E．工作E的总时差为2周
【职考答案】ABE
【本题解析】C错误，工作G的自由时差为2周。D错误，工作D的总时差为0。
【考点来源】4.3.2时间参数计算方法
73．为了保护本地劳动力就业，世界上不少国家和地区对外籍劳务输入有严格限制，进入这些国家和地区承包工程的企业需要办理的事项有（ ）。
A．申请劳务输入配额
B．申请居留签证
C．申请获得政府担保
D．申请纳税证明
E．申请工作许可
【职考答案】ABE
【本题解析】不同国家有关外籍劳务输入的规定对我国工程承包企业开展投标策划、项目组织实施有重要影响。不少国家和地区为了保护本地劳动力就业，对外籍劳务输入有严格限制，一般需经过申请劳务输入配额、办理居留签证和工作许可等申请过程，并常对外籍劳务的技术水平、工作经验、受教育程度、从业工种和就业期限加以限制。
【考点来源】9.1.2国际工程承包市场进入
74．工程质量监督机构参加竣工验收时，对现场验收宜重点监督的内容有（ ）。
A．验收组织形式
B．验收方法
C．验收程序
D．标准规定的执行情况
E．观感质量检查
【职考答案】ACD
【本题解析】工程质量监督机构应参加建设单位组织的工程竣工验收，并对现场验收的组织形式、验收程序、执行标准规定等进行重点监督，发现有违反验收规定的行为，应责令改正。
【考点来源】1.1.5工程质量监督
75．根据《标准施工招标文件》，针对承包人提出的索赔，发包人仅限同时给于工期和费用补偿的情形有（ ）。
A．承包人遇到不利的物质条件
B．因发包人违约承包人暂停施工
C．施工现场发掘文物、古迹
D．发包人增加合同工作内容
E．发包人要求向承包人提前交货
【职考答案】AC
【本题解析】BD选项，承包人可向发包人索赔工期、费用和利润。E选项，承包人只能向发包人索赔费用。
【考点来源】3.2.1施工合同管理
76．施工单位编制的分项工程技术交底书应包括的内有（ ）。
A．施工方法
B．进度安排
C．质量要求
D．成本控制措施
E．验收标准
【职考答案】ACE
【本题解析】技术交底书的内容主要包括：施工方法、质量要求和验收标准、施工过程中需注意的问题、可能出现意外情况的应急方案等。
【考点来源】5.3.2施工过程质量控制
77．施工安全管理要做到本质安全，应遵循的安全管理“3E”原则有（ ）。
A．工程技术
B．环境管理
C．空间隔离
D．教育培训
E．强制管理
【职考答案】ADE
【本题解析】本质安全属于安全管理范畴，应当遵循安全管理3E原则实施安全管理，促进本质安全化。即：
A．Engineering（工程技术）：运用技术手段消除不安全因素，实现生产工艺、机械设备等生产条件的安全。
B．Education（教育培训）：利用不同形式的安全教育和训练，强化员工安全意识，掌握安全生产所必须的知识和技能。
C．Enforcement（强制管理）：借助于法律法规、规章制度等必要的行政乃至法律。
【考点来源】7.2.1施工安全管理体系
78．工程招标过程中，在开标环节应进行的工作有（ ）。
A．公布评标委员会成员名单
B．对投标文件进行形式审查
C．检查投标文件密封情况
D．公布投标人名称及其投标报价
E．设有标底的工程公布标底
【职考答案】CDE
【本题解析】主持人按下列程序进行开标：
A．宣布开标纪律；
B．公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
C．宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
D．按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
E．按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
F．设有标底的，公布标底；
G．按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
H．投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认
I．开标结束。
【考点来源】3.1.1招标方式与程序
79．根据《标准设计施工总承包招标文件》，“承包人建议书”应包括的内容有（ ）。
A．工程设备方案说明
B．功能要求
C．工程量清单
D．分包方案
E．对发包人要求中错误的说明
【职考答案】ADE
【本题解析】承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括工程设计方案和设备方案说明、分包方案，以及对发包人要求中的错误说明。
【考点来源】3.2.2工程总承包合同管理
80．工程网络计划工期优化过程中，为达到缩短工期的目的，应选择（ ）的关键工作缩短其持续时间。
A．有充足备用资源
B．单位时间所需资源最少
C．缩短持续时间对质量和安全影响不大
D．缩短持续时间所需增加费用最少
E．持续时间较长
【职考答案】ACD
【本题解析】选择缩短持续时间的关键工作应考虑下列因素：
①缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；
②有充足备用资源的工作；
③缩短持续时间所需增加费用最少的工作。
【考点来源】4.3.1工程网络计划编制程序和方法
81．为加快形成对外承包工程发展新优势，国家鼓励建筑企业由建设施工优势为主向同时具有（ ）的综合优势转变。
A．集成设计
B．投融资
C．全过程工程咨询
D．工程建设
E．运营服务
【职考答案】BDE
【本题解析】鼓励企业以建营一体化、投建营一体化等多种方式实施项目，提高产业链参与度和在国际分工中的地位，逐步实现由建设施工优势为主向投融资、工程建设、运营服务的综合优势转变。
【考点来源】9.1.1国际工程承包相关政策
82．绿色建造需要将绿色发展理念融入工程策划、设计、施工、交付全过程，除体现绿色化外，还应体现的特征有（ ）。
A．信息化
B．工业化
C．系统化
D．产业化
E．集约化
【职考答案】ABDE
【本题解析】绿色建造需要将绿色发展理念融入工程策划、设计、施工、交付的建造全过程，充分体现绿色化、工业化、信息化、集约化和产业化的总体特征。
【考点来源】8.1.1绿色建造基本要求
83．根据工程特点和成本管理要求不同，工程成本可分为不同类别。构成工程实体的材料费可归入的工程成本类别有（ ）。
A．变动成本
B．直接成本
C．采购成本
D．措施成本
E．质量成本
【职考答案】AB
【本题解析】直接成本是指在工程项目实施过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程形成的各项支出，包括人工费、材料费、机械使用费和其他直接费。变动成本是随着工程量的增减变化而成正比例变化的各项成本，如材料费、计件工资等。
【考点来源】6.1.1工程成本分类及影响因素
84．建筑企业建立和实施质量、环境、职业健康安全一体化管理体系时，支持与运行过程需进行的工作有（ ）。
A．实施并保持沟通
B．确定并提供资源
C．创建、更新和控制成文信息
D．持续改进
E．管理评审
【职考答案】ABC
【本题解析】支持与运行过程包括：确定并提供所需资源；确定并确保人员能力意识；实施并保持沟通；创建、更新和控制成文信息；进行运行的策划和控制；应急准备和响应。
【考点来源】2.1.5全面一体化管理
85．承包人采取的风险应对措施中，属于风险转移的有（ ）。
A．投保建筑工程一切险
B．以联合体方式承包工程
C．工程进度计划中留有机动时间
D．要求发包人提供工程款支付担保
E．与发包人按可调单价方式签订工程合同
【职考答案】ADE
【本题解析】B属于风险减轻。C属于风险自留。
【考点来源】3.3.1工程承包风险管理
86．建设工程组织等节奏流水施工的特点有（ ）。
A．各施工段上的流水节拍均相等
B．相邻施工过程之间的流水步距均相等
C．施工段之间可能存在空闲时间
D．专业工作队数等于施工过程数
E．流水节拍与流水步距之间成倍数关系
【职考答案】ABD
【本题解析】全等节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，具有以下特点：
①所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；
②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；
③专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程组建一个专业工作队；
④各专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
【考点来源】4.2.3流水施工基本方式
87．关于项目群及其管理的说法，正确的有（ ）。
A．项目群经理负责项目群的整体绩效
B．一个项目群应至少包含三个项目群组件
C．项目群为利益相关方提供收益
D．项目群可以是战略性或经营性的
E．项目群收尾后方可实现无形收益
【职考答案】ACDE
【本题解析】B错误，一个项目群应至少由两个项目群组件组成。
【考点来源】2.3.2项目群与项目组合管理
88．工程施工过程中，需要对施工组织设计进行修改或补充的情形有（ ）。
A．工程设计有重大修改
B．施工环境有重大改变
C．主要施工方法有重大调整
D．人工费、材料价格大幅上涨
E．主要施工资源配置有重大调整
【职考答案】ABCE
【本题解析】工程施工过程中发生下列情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充：①工程设计有重大修改；②有关法律、法规及标准实施、修订和废止；③主要施工方法有重大调整；④主要施工资源配置有重大调整；⑤施工环境有重大改变。
【考点来源】1.3.2施工组织设计
89．按产品质量特征不同，抽样检验方法可划分的种类有（ ）。
A．计数抽样检验
B．计量抽样检验
C．随机抽样检验
D．多次抽样检验
E．连续抽样检验
【职考答案】AB
【本题解析】按产品质量特征不同，抽样检验可分为计数抽样检验和计量抽样检验。
【考点来源】5.2.1施工质量抽样检验方法
90．根据《建设项目工程总承包管理规范》，设计执行计划宜包括的内容有（ ）。
A．质量保证程序和要求
B．费用控制原则和要求
C．进度计划和主要控制点
D．采购工作范围和内容
E．技术经济要求
【职考答案】ACE
【本题解析】设计执行计划宜包括下列内容：①设计依据；②设计范围；③设计的原则和要求；④组织机构及职责分工；⑤适用的标准规范清单；⑥质量保证程序和要求；⑦进度计划和主要控制点；⑧技术经济要求；⑨安全、职业健康和环境保护要求；⑩与采购、施工和试运行的接口关系及要求。
【考点来源】1.2.1工程参建各方主体管理目标和任务
91．采用直方图法分析混凝土预制构件质量时，出现孤岛型直方图的原因是（ ）。
A．数据分组不当
B．原材料发生变化
C．短时间内工人操作不熟练
D．组距确定不当
E．施工操作中控制过严
【职考答案】BC
【本题解析】孤岛型直方图是因原材料发生变化，或短时间内工人操作不熟练造成的。
【考点来源】5.2.2施工质量统计分析方法
92．作为工程建设实施阶段的最后一个环节，工程竣工验收的基本作用有（ ）。
A．结算全部工程款项
B．全面检验工程质量
C．全面进行工程项目后评价
D．全面考核工程建设成果
E．标志着投资成果转入生产或使用
【职考答案】BDE
【本题解析】工程竣工验收是工程建设实施阶段最后一个环节，是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验工程质量的重要步骤。
【考点来源】1.1.2工程建设实施程序
93．在建设工程专项施工方案审批环节，需要签字、盖章的有（ ）。
A．施工单位技术负责人签字
B．施工单位公章
C．总监理工程师签字
D．总监理工程师执业印章
E．施工单位法定代表人签字
【职考答案】ABCD
【本题解析】专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
【考点来源】7.3.1专项施工方案编制与报审
94．采用PDCA循环法进行施工成本管理绩效考核的不足有（ ）。
A．不适合需要周期性考核的企业
B．投入成本高
C．会抑制各部门之间的协同合作
D．难以持续提高管理成效
E．过于强调计划性
【职考答案】BE
【本题解析】PDCA管理循环法的缺点如下：①投入成本高；②过于强调计划性。总之，PDCA管理循环法适用于需要周期性考核的企业。
【考点来源】6.4.2施工成本管理绩效考核
95．与依次施工和平行施工相比，建设工程组织流水施工的特点有（ ）。
A．施工工期最短
B．各工作队可实现专业化施工
C．能够尽可能利用工作面进行施工
D．施工现场组织管理比较简单
E．单位时间内投入的资源较为均衡
【职考答案】BCE
【本题解析】流水施工组织方式具有以下特点：
（1）尽可能利用工作面进行施工，工期较短；
（2）各工作队实现专业化施工，有利于提高施工技术水平和劳动效率，也有利于提高工程质量；
（3）专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业工作队之间能够最大限度地进行搭接作业；
（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡，有利于资源供应的组织；
（5）为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
【考点来源】4.2.1流水施工特点及表达方式
96．施工单位应设立安全文明施工费专用账户，做到专款专用。安全文明施工费的用途有（ ）。
A．建立健全安全文明施工管理体系
B．购置和更新施工安全防护用具及设施
C．培训施工现场从事危险作业人员
D．改善现场安全生产条件和作业环境
E．赔付施工安全事故所造成的损失
【职考答案】BD
【本题解析】安全文明施工费是指按照有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善现场安全生产条件和作业环境所需要的费用。
【考点来源】8.2.1施工现场文明施工要求
97．关于工程预付款的说法，正确的有（ ）。
A．工程预付款支付比例不宜高于签约合同价的20％
B．工程预付款应在进度付款中扣回
C．工程预付款保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减
D．承包人应在发包人支付预付款之前提交预付款保函
E．发包人应在预付款扣完后的7天内将预付款保函退还给承包人
【职考答案】BC
【本题解析】A错误，《计价规范》明确规定，包工包料工程的预付款支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10％，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30％。D错误，除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函。E错误，发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。
【考点来源】3.2.1施工合同管理
98．与建筑企业建立的质量管理体系相比，建设工程项目层面的质量管理体系的差异有（ ）。
A．管理原则不同
B．过程方法不同
C．服务范围不同
D．评价方式不同
E．作用时效不同
【职考答案】CDE
【本题解析】建设工程项目质量管理系统是面向项目对象而建立的质量控制工作体系，它与建筑企业或其他组织机构按照GB/T19000族标准建立的质量管理体系相比较，有如下不同：
（1）目的不同。
（2）服务范围不同。
（3）目标不同。
（4）作用时效不同。
（5）评价的方式不同。
【考点来源】5.1.3工程质量管理体系
99．建设单位选择合同计价方式时，通常会考虑的因素有（ ）。
A．分包合同数量
B．工程复杂程度
C．工程设计深度
D．工期紧迫程度
E．专业工程种类
【职考答案】BCD
【本题解析】建设单位通常会综合考虑以下因素来选择合同计价方式：
（1）工程复杂程度。
（2）工程设计深度。
（3）技术先进程度。
（4）工期紧迫程度。
【考点来源】3.1.2合同计价方式
100．下列施工组织设计内容中，属于单位工程施工组织设计中“施工部署”的有（ ）。
A．主要施工方案
B．工程施工目标
C．施工重点和难点分析
D．主要分项工程施工工艺要求
E．项目经理部工作岗位设置与职责划分
【职考答案】BCE
【本题解析】施工部署是指对工程施工过程进行的统筹规划和全面安排，包括：
（1）工程施工目标。
（2）进度安排和空间组织。
（3）施工重点和难点分析。
（4）工程管理组织结构形式。根据工程项目规模、复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定工程管理组织结构形式，并确定项目经理部的工作岗位设置及职责划分。
（5）“四新”使用部署或要求。
（6）分包单位要求。
【考点来源】1.3.2施工组织设计
2024年一建《机电》真题&答案（完整版）
一、单选题(每题1分，共20题，共20分)
A. 锌板
B. 钢板
C. 镍板
D. 钛板
【答案】 A
【答案解析】除了低熔点、易挥发的金属材料（如铅、锌等）以外，均可以采用钨极惰性气体保护焊机进行焊接。
2.下列金属腐蚀现象中，不属于局部腐蚀的是()
A. 均匀腐蚀
B. 缝隙腐蚀
C. 电偶腐蚀
D. 晶间腐蚀
【答案】 A
【答案解析】局部腐蚀是指腐蚀破坏集中发生在金属材料表面的特定局部位置，而其他大部分区域腐蚀十分轻微，甚至未发生腐蚀。局部腐蚀又可分为点蚀(孔蚀)、缝隙腐蚀、电偶腐蚀、晶间腐蚀、选择性腐蚀。
3.关于在电力杆塔周围取土的说法，正确的是()
A. 110KV杆塔的4m外可以取土
B. 220KV杆塔的5m外可以取士
C. C330KV杆塔的6m外可以取士
D. 500KV杆塔的7m外可以取土
【答案】 B
【答案解析】各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV的范围分别为4m、5m、8m。
4.下列哪个不是有色合金（）
A. 铝合金
B. 钛合金
C. 镍合金
D. 铬合金
【答案】 D
【答案解析】铬合金属于黑色金属
5.下列发电系统中，不包含汽轮机设备的是()。
A. 火力发电系统
B. 风力发电系统
C. 核能发电系统
D. 光热发电系统
【答案】 B
【答案解析】风力发电系统没有汽轮机。
6.在每道工序完成后，检查工程实际位置及标高是否符合设计的测量是()。
A. 放线测量
B. 竣工测量
C. 过程测量
D. 定位测量
【答案】 C
【答案解析】工序或过程测量。每道工序完成之后，都要通过测量，检查工程各部位的实际位置及高程是否符合设计要求。
7.与吊索钢丝绳安全系数有关的是()。
A. 吊索公称直径
B. 吊索捆绑方式
C. 吊索受力角度
D. 吊索强度等级
【答案】 B
【答案解析】吊索钢丝绳的安全系数与被吊设备、构件的精密（重要）程度及吊索捆绑方式有关,其数值应符合相关规范的要求。
8.关于中水管道安装的说法，正确的是()。
A. 中水给水管道可以装设取水水嘴
B. 中水管道外壁应涂浅绿色的标志
C. 中水管道不可与排水管平行埋设
D. 中水管道应暗装于墙体和楼板内
【答案】 B
【答案解析】A错误，中水给水管道不得装设取水水嘴。
B正确，中水管道外壁应涂戟绿色标志
C错误。中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时，其水平净距离不得小于0.5m;交叉埋设时，中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面，其净距离不应小于0.15m。
D错误，中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时，必须在管道上有明显且不会脱落的标志。
9.变压器充干燥气体运输时，油箱内的气体压力应保持在()
A. 1KPa~10kPa
B. 10kpa~30ka
C. 30kpa~50kpa
D. 50KB~80KPa
【答案】 B
【答案解析】充干燥气体运输的变压器，油箱内的气体压力应保持在0.01～0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40℃，始终保持为正压力，并设置压力表进行监视。
10关于自动化仪表调试的做法，正确的是()。
A. 仪表试验时电源电压保持稳定
B. 回路试验可在系统投用后进行
C. 试验用仪表基本误差的绝对值大于被测仪表
D. 单台仪表的校准点在仪表全量程内随机选取
【答案】 A
【答案解析】A正确，仪表试验的电源电压应稳定。
B错误，仪表工程在系统投用前应进行回路试验;
C错误，校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
D错误，单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于5个点;回路试验时，仪表校准点不应少于3个点。
11.下列地脚螺栓中,属于长地脚螺栓的是（）。
A. 弯钩螺栓
B. U形螺栓
C. .对拧螺栓
D. 爪式螺栓
【答案】 C
【答案解析】活动地脚螺栓又称长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。如T形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。
12.衡量计量器具质量和水平的主要指标种，不包括（）
A. 溯源性
B. 超然性
C. 鉴别率
D. 稳定性
【答案】 A
【答案解析】衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、灵敏度、鉴别率（分辨率)、稳定度、超然性以及动态特性等，这也是合理选用计量器具的重要依据。
13.关于电梯安装、改造、修理的说法，正确的是（)
A. 电梯安装只能由取得相应安装许可资质的单位实施
B. 电梯安装单位必须对所安装的电梯安全性能负责
C. 电梯安装单位需对所安装的电梯进行校验和调试
D. 电梯的制造单位可以安装本单位生产的各类电梯
【答案】 D
【答案解析】A错误，D正确，电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。
C错误，电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。
B错误，电梯制造单位对电梯安全性能负责。
14.某工程包含6套给水监控系统，调试检测的数量最少是( )
A. 2套
B. 3套
C. 5套
D. 6套
【答案】 D
【答案解析】给水和中水监控系统应全部检测。排水监控系统应抽检50%，且不得少于5套，总数少于5套时应全部检测。
15.关于自动扶梯整机验收时的绝缘电阻值的说法，错误的是()
A. 信号电路的绝缘电阻不得小于 0.25Ω
B. 动力电路的绝缘电阻不得小于 0.25MΩ
C. 控制电路的绝缘电阻不得小于 0.25MΩ
D. 照明电路的绝缘电阻不得小于 0.25MΩ
【答案】 B
【答案解析】导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Q/V，动力电路和电气安全装置电路不得小于0.5MΩ，其他电路（控制、照明、信号等）不得小于0.25MΩ。
16.下列分项工程中，不属于气体灭火系统的是()
A. 动力气体容器的安装
B. 预制灭火系统的安装
C. 灭火剂储存装置安装
D. 灭火剂输送管道安装
【答案】 A
【答案解析】动力气体容器属于干粉灭火系统。
根据《气体灭火系统施工及验收规范》气体灭火系统安装包括：灭火剂储存装置的安装、选择阀及信号反馈装置的安装、驱动装置的安装、灭火剂输送管道的安装、喷嘴的安装、预制灭火系统的安装、控制组件的安装
17.灯具到达施工现场的检查内容不包括( )。
A. Ⅰ类灯具的金属外壳应有专用的接地端子
B. 消防应急灯具应有消防产品合格证认证标志
C. 水下灯具应有省级检测机构的检测报告
D. 抽样检测灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ
【答案】 C
【答案解析】灯具现场检查
(1)Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子，并设置接地标识。
(2）消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定，且具有认证标志。
(3）水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求，当对其密闭和绝缘性能有异议时，应按批抽样送有资质的检测机构进行检测。
( 4）灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测，灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。灯具内部接线应为铜芯绝缘导线，导线截面应与灯具功率相匹配，且不应小于0.5mm2。
18.空调水系统关机时，应首先关闭的设备是()。
A. 冷却水泵
B. 冷却水塔
C. 冷冻水泵
D. 制冷机组
【答案】 D
【答案解析】空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。
19.金属反射绝热结构施工中，不可选用的金属材料是()
A. 低辐射铝箔
B. 亚光不锈钢板
C. 镀膜薄钢板
D. 抛光镍合金板
【答案】 B
【答案解析】利用高反射、低辐射的金属材料（如铝箔、抛光不锈钢、电镀板等）组成的绝热结构称为金属反射绝热结构。该类结构主要采用焊接或铆接方式施工。
20.适用于闭式循环冲洗技术的管道系统是()。
A. 工厂供热系统
B. 建筑排水系统
C. 生活给水系统
D. VRV空调系统
【答案】 A
【答案解析】该方法对于城市供热系统、大型建筑的空调水系统、工业循环冷却水系统等本身自成循环的管道系统水冲洗非常适用。
二、多选题(每题2分，共10题，共20分)下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。
A. 储罐排板时应尽量使焊缝集中
B. 储罐排板时安排焊缝对称布置
C. 采取对称焊方法减少焊接变形
D. 边缘板对接接头间隙外大内小
E. 用弧形板定位控制纵缝角变形
【答案】 B,C,E
【答案解析】预防变形的技术措施
组装技术措施:储罐排板要符合规范的要求，焊缝要分散、对称布置;底板边缘板对接接头采用不等间隙，间隙要外小内大;（A,D错误）
E正确，采用反变形措施，在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的角向收缩;用弧形护板定位控制纵缝的角变形。
22.散件到货的汽轮机组安装程序中，联轴器安装后的工序有()
A. 轴承安装
B. 盘车装置安装
C. 隔板安装
D. 调节系统安装
E. 汽缸保温
【答案】 B,D,E
【答案解析】散装到货的汽轮机，在安装时要在现场进行汽轮机本体的安装，其设备安装程序为:基础和设备的验收→底座（台板）安装→汽缸和轴承座安装→轴承安装→转子安装→导叶持环或隔板的安装→汽封及通流间隙的检查与调整→上、下汽缸闭合→联轴器安装→二次灌浆→汽缸保温→变速齿轮箱和盘车装置安装→调节系统安装→调节系统和保安系统的整定与调试。
23.制氧设备管道脱脂的检验方法有()
A. 滤纸擦拭法
B. 紫光照射法
C. 樟脑检测法
D. 火焰检测法
E. 溶剂分析法
【答案】 A,B,D,E
【答案解析】管道清洗脱脂检验方法:
①滤纸擦拭法，
②紫光灯照射检查法，
③樟脑检查法，
④溶剂分析法，
24.关于洁净手术室净化空调系统的说法，正确的有()
A. Ⅰ级洁净手术室应每间采用独立的净化空调系统
B. Ⅱ级洁净手术室应每间采用独立的净化空调系统
C. Ⅲ级洁净手术室由3间~5 间合用一个净化系统
D. 净化空调系统可为集中式或回风自循环处理方式
E. 负压手术室的回风口入口处必须设置高效过滤器
【答案】 A,B,D,E
【答案解析】A、B正确，C错误，Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统，Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可2～3间合用一个系统。
D正确，净化空调系统可为集中式或回风自循环处理方式。
E正确，负压手术室顶棚排风口入口处以及室内回风口人口处均必须设高效过滤器，并应在排风出口处设止回阀，回风入口处设密闭阀。
25.关于高温环境下的钢结构采取保护措施的说法，正确的有()
A. 受到炽热熔化金属侵害时采用耐热固体做防护隔热
B. 受到短时间火焰直接作用时采用耐热辐射屏蔽措施
C. 高强度螺栓长期受热200°C以上时用隔热涂层防护
D. 钢结构的承载力不能满足要求时采取水套隔热降温
E. 钢结构温度超过 150℃时应进行结构温度作用验算
【答案】 A,B,D
【答案解析】高温环境下的钢结构温度超过100℃时，应进行结构温度作用验算，并应根据不同情况采取防护措施:
①当钢结构可能受到炽热熔化金属的侵害时，应采用砌块或耐热固体材料做成的隔热层加以保护。
②当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时，应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。
③当高温环境下钢结构的承载力不满足要求时，应采取增大构件截面、采用耐火钢或采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽、水套等隔热降温措施。
④当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时，应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。
26.关于竣工档案组卷的说法，正确的有()
A. 工程准备阶段的文件应按建设程序进行组卷
B. 施工文件应按单位工程和分部分项工程组卷
C. 竣工图纸应按分部分项工程分专业进行组卷
D. 竣工验收文件应按单位工程分专业进行组卷
E. 电子文件的多级文件夹可以简化成一个案卷
【答案】 B,D
【答案解析】竣工档案组卷方法:
(1)工程准备阶段文件应按建设程序、形成单位等进行组卷。（A错误）
(2)施工文件应按单位工程、分部(分项)工程进行组卷。(B正确)
(3)竣工图应按单位工程分专业进行组卷。（C错误）
(4)竣工验收文件应按单位工程分专业进行组卷。（D正确）
(5)电子文件组卷时，每个工程(项目)应建立多级文件夹，应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系。（E错误）
27.考核项目资金使用效果的主要指标有()
A. 资金周转率
B. 资金产值率
C. 资金成本率
D. 资金利用率
E. 资金储备率
【答案】 A,B,D
【答案解析】考核资金使用效果的指标主要有资金周转率、资金产值率、资金利用率等三种
28.施工机械的技术管理要求包括()
A. 严格上岗制度
B. 延长正常使用期限
C. 减少机械闲置
D. 减少施工机械磨损
E. 保持状态良好
【答案】 B,D
【答案解析】施工机械的技术管理要求:
(1)依据施工机械磨损规律，减少磨合阶段的磨损，延长正常使用期限，避免早期发生事故性磨损。
(2)全过程的施工机械技术管理。掌握机械磨损规律对机械开始走合、使用，直到报废的全过程都起作用。
(3)减少施工机械的磨损。机械技术管理的各项工作如使用、保养、维修等都是为了减少机械的磨损。
29.工程结算价款支付申请应载明的内容包括()。
A. 竣工结算合同价款总额
B. 工程施工索赔金额
C. 累计已支付的合同价款
D. 预留的质量保证金
E. 应支付的竣工结算金额
【答案】 A,C,D,E
【答案解析】竣工结算价款支付内容:
(1)竣工结算合同价款总额。
(2)累计已实际支付的合同价款。
(3)应预留的质量保证金。
(4)实际应支付的竣工结算价款金额。
30.下列工作内容中，属于工程维护的有()
A. 建立运行制度
B. 日常设备清理
C. 更换易损部件
D. 质量问题保修
E. 编制回访计划
【答案】 B,C
【答案解析】系统维护工作包括常规维护保养和定期维护保养。
①常规维护保养。日常开展的维护保养工作，主要包括系统运行效果检查、设备运行状态检查、安全检查以及日常清理工作。
②定期维护保养。定期开展的维护保养工作,一般半年或一年-一次, 通常在系统运行的淡季进行，主要包括系统重要功能及效果的检测、易损部件的更换及设备的全面清理。
2024年一建《水利》真题&答案（完整版）
一、单选题(每题1分,共20题,共20分)
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1. 以提高岩体的整体性和抗变形能力为目的的灌浆技术称为（）
A. 帷幕灌浆
B. 接触灌浆
C. 回填灌浆
D. 固结灌浆
【答案】D
【解析】固结灌浆用浆液灌入岩体裂隙或破碎带，以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆。
2. 上游坝面单位宽度作用面上的静水压力为( )水的重度为9.80kN/m
A. 4410.0kN
B. 5880.0kN
C. 6002.5kN
D. 12005.0kN
【答案】C
【解析】P=1/2×9.8×35²=6002.5
3. 在渗流作用下，黏性土土体发生隆起、断裂和浮动的现象，称为
A. 管涌
B. 流土
C. 接触冲刷
D. 接触流失
【答案】B
【解析】在渗流作用下，黏性土土体发生隆起、断裂和浮动的现象，称为流土。
4. 水库的总库容指（）
A. 最高洪水位以下的静库容
B. 设计洪水位以下的静库容
C. 防洪限制水位以下的静库容
D. 防洪高水位以下的静库容
【答案】A
【解析】总库容。指最高洪水位以下的水库静库容。
5. 水利工程施工常用的水准仪，按精度不同划分为（）个等级。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【答案】C
【解析】水准仪按精度不同划分为4个等级。
6. 地质构造中的背斜属于（）
A. 倾斜构造
B. 水平构造
C. 褶皱构造
D. 断裂构造
【答案】C
【解析】褶皱构造是指组成地壳的岩层受构造力作用，使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造，其基本类型包括背斜和向斜两种。
7. 水库遇大坝的设计洪水时，在坝前达到的最高水位称为
A. 防洪限制水位
B. 设计洪水位
C. 正常高水位
D. 防洪高水位
【答案】B
【解析】设计洪水位 指水库遇大坝的设计洪水时，在坝前达到的最高水位。
8. 关于坝底浮托力和渗透压力的说法，正确的是
A. 浮托力是由上游水深形成的，渗透压力是由上下游水位差形成的
B. 浮托力是由下游水深形成的，渗透压力是由上下游水位差形成的
C. 浮托力是由上下游水位差形成的，渗透压力是由上游水深形成的
D. 浮托力是由上下游水位差形成的，渗透压力是由下游水深形成的
【答案】B
【解析】浮托力是由下游水深形成的，渗透压力是由上下游水位差形成的。
9. 利用泄水建筑物鼻坎将下泄的高速水流至下游水面，在主流与河床之间形成巨大底部旋滚的消能方式称为
A. 底流消能
B. 挑流消能
C. 面流消能
D. 消力戽消能
【答案】C
【解析】当下游水深较大且比较稳定时，利用鼻坎将下泄的高速水流的主流挑至下游水面，在主流与河床之间形成巨大的底部旋滚，旋滚流速较低，避免高速水流对河床的冲刷。
10. 除快硬水泥以外，其他水泥存储超过（ ）个月应复试其各项指标。
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 3
【答案】D
【解析】有下列情况之一者，应复试并按复试结果使用：
①用于承重结构工程的水泥，无出厂证明者：
②存储超过3个月(快硬水泥超过1个月)：
③对水泥的厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性不明或对质量有怀疑者：
④进口水泥。
11. 钢筋采用绑扎连接时，钢筋搭接处，应用绑丝扎牢，绑扎不少于（）道
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【答案】B
【解析】钢筋搭接处，应用绑丝扎牢，绑扎不少于3道。
12. 根据《水利部关于进一步做好在建水利工程安全度汛工作的通知》，在建工程超标准洪水应急预案应于每年主汛期前（ ）编制完成。
A. 10天
B. 20天
C. 1个月
D. 45天
【答案】C
【解析】根据《水利部关于进一步做好在建水利工程安全度汛工作的通知》(水建设〔2022 〕99号)，在建水利工程项目法人承担安全度汛工作的首要责任，组织设计、施工、监理等参建单位制订度汛方案和超标准洪水应急预案。工程度汛方案和超标准洪水应急预案应于每年主汛期前1个月编制完成，由项目法人组织召开专家咨询会进行论证后，印发各参建单位执行，并报项目主管部门和水行政主管部门备案。单独编制超标准洪水应急预案的,还应将超标准洪水应急预案报送地方防汛指挥部门备案。
13. 按照水力发电建设项目设计规模划分标准，大型项目的单机容量至少为
A. 100 MW
B. 150 MW
C. 200 MW
D. 250 MW
【答案】D
【解析】
14. 监理机构对承包人的检验结果进行复核，正确的做法是
A. 跟踪检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的5%
B. 跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的5%
C. 平行检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的5%
D. 平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的5%
【答案】D
【解析】监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。其中：
（1）平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%，重要部位每种强度等级的混凝土最少取样1组。
（2）土方试样不应少于承包人检测数量的5%；重要部位至少取样3组。
（3）跟踪检测的检测数量，混凝土式样不应少于承包人检测数量的7%，土方试样不应少于承包人检测数量的10% 。
15. 型号为QP-2x250-9/2的启闭机类型是
A. 卷扬式启闭机
B. 螺杆式启闭机
C. 液压式启闭机
D. 轮盘式启闭机
【答案】A
【解析】表示为固定卷扬式启闭机。
16. 河道水下疏浚工程施工，断面中心线偏移不应大于
A. 1.0m
B. 2.0m
C. 3.0m
D. 5.0m
【答案】A
【解析】断面中心线偏移不应大于1.0m。
17. 关于水利水电工程施工企业资质的说法，正确的是
A. 电力工程施工总承包三级资质企业可承担20万kW以下发电工程施工
B. 水利水电工程施工总承包一级资质企业可承担各类型水利工程施工
C. 水利水电工程施工总承包三级资质企业可承担坝高70m大坝施工
D. 隧道工程专业承包二级资质企业可承担断面为80m2隧道施工
【答案】B
【解析】A选项错误；电力工程施工总承包三级资质可承担单机容量10万KW以下发电工程、110KV以下送电线路和相同等级变电站工程的施工。
B选项正确；水利水电工程施工总承包一级资质的企业可承担各类型水利水电工程的施工。
C选项错误；水利水电工程施工总承包三级资质承担坝高40m以下的工程。
D选项错误；隧道工程专业承包二级资质的企业可承担断面60㎡以下且单洞长度1000m以下的隧道工程施工。
18. 下列废弃物处理方式中，属于对危险废弃物处理的是
A. 先拦后弃
B. 分类清理
C. 焚烧处理
D. 回收利用
【答案】C
【解析】危险废弃物应按规定进行掩埋、焚烧处理或上交有关部门。
19. 关于工程建设标准的说法，正确的是
A. 国家技术标准分为四个层次
B. 国家工程建设标准分为两个类别
C. 水利行业标准分为四个层次
D. 企业技术标准分为三个层次
【答案】B
【解析】A选项错误B选项正确。国家工程建设标准分成强制性标准和推荐性标准。
C选项错误；行业标准分成强制性标准和推荐性标准。
D选项错误；企业可以根据需要自行制定企业标准，或者与其他企业联合制定企业标准。
20. 施工项目部应急预案体系由（ ）构成。
A. 整体应急预案、专项应急预案、现场处置方案
B. 综合应急预案、特种应急预案、现场处置方案
C. 综合应急预案、专项应急预案、现场处置预案
D. 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案
【答案】D
【解析】施工单位应当编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案三种应急预案，构成项目部应急预案体系。
二、多选题(每题2分,共10题,共20分)
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。
21. 关于碾压混凝土坝的常态混凝土和碾压混凝土结合部位压实控制与要求的说法，正确的有（）
A. 应先碾压后常态
B. 应先常态后碾压
C. 两种混凝土应同步入仓
D. 必须对两种混凝土结合部重新碾压
E. 应对常态混凝土掺加高效缓凝剂
【答案】D,E
【解析】ABC选项错误；D选项正确。常态混凝土和碾压混凝土结合部的压实控制，无论采用“先碾压后常态”还是“先常态后碾压”或两种混凝土同步入仓，都必须对两种混凝土结合部重新碾压。
E选项正确。应对常态混凝土掺加高效缓凝剂，使两种材料初凝时间接近，同处于塑性状态，保持层面同步上升，以保证结合部的质量。
22. 下列外加剂中，可以改善混凝土和易性的有
A. 早强剂
B. 减水剂
C. 引气剂
D. 缓凝剂
E. 泵送剂
【答案】B,C,E
【解析】改善混凝土和易性的外加剂，包括减水剂、引气剂、泵送剂等。
23. 下列地层中，适合采用管井井点降水的地基条件有
A. 黏土、粉质黏土地层
B. 基坑边坡不稳易产生流土、流砂的地层
C. 地下水位埋藏小于6.0m的粉土地层
D. 第四系含水层厚度大于5.0m的地层
E. 含水层渗透系数大于1.0m/d的地层
【答案】D,E
【解析】管井井点降水适用条件:
①第四系含水层厚度大于5.0m。
②含水层渗透系数K宜大于1.0m/d。
24.关于建筑物洪水标准的说法正确的有()
A. 洪水标准是指为维护建筑物自身安全所需要防御的洪水大小
B. 建筑物的洪水标准应按山区、庄陵区与平原、滨海区分别确定
C. 建筑物的洪水标准是指维护其保护对象安全所需要防御的洪水大小
D. 穿堤建筑物的洪水标准应不低于堤防的洪水标准
E. 水库挡水建筑物采用土石坝和混凝土坝混合坝型时，其洪水标准应采用土石坝的洪水标准
【答案】A,B,D,E
【解析】A正确，洪水标准是指为维护水工建筑物自身安全所需要防御的洪水大小
B正确，水利水电工程永久性水工建筑物的洪水标 应按山区、丘陵区和平原、滨海区两类分别确定.
D正确，堤防、渠道上的 、涵、泵站及其建筑物的标准，不低于堤防、渠道的防洪标准，并应留有安全裕度
E正确。挡水建筑物采用土石坝和混凝土坝混合坝型时，其洪水标准应采用土石坝的洪水标准。
25. 水电工程验收分为
A. 单位工程验收
B. 合同工程完工验收
C. 阶段验收
D. 竣工技术验收
E. 竣工验收
【答案】C,E
【解析】水电工程验收包括阶段验收和竣工验收。
26. 关于水利工程建设管理的说法，正确的有
A. 水利工程建设程序划分包括项目规划阶段
B. 监理日志可作为蓄水安全鉴定依据
C. 项目法人负责办理开工备案手续
D. 项目法人组织施工图设计审查工作
E. 供水PPP项目可采取政府保底承诺模式
【答案】C,D
【解析】A错误，水利工程建设程序一般分为:项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。
B错误，(3）蓄水安全鉴定工作依据应包括有关法律、法规、规章和技术标准，批准的初步设计报告、专题报告、设计变更及修改文件，以及合同规定的质量和安全标准等。
C正确，项目法人负责办理工程质量、安全监督及开工备案手续。
D正确，项目法人负责组织施工图设计审查，按照有关规定履行设计变更的审查或审核与报批工作，
E错误，水利PPP项目需具备相关规划依据。地方各级水行政主管部门建立本地统一、共享的PPP项目库。项目合作期低于10年及没有现金流，或通过保底承诺、回购安排等方式违法违规融资、变相举债的项目，不纳入PPP项目库。
27. 关于混凝土拌合及原材料检测的说法，正确的有
A. 拌合混凝土时，水泥称重允许偏差为±1%
B. 在拌合机口应进行混凝土坍落度检测，抽样频次为1次／2h
C. 常态纤维混凝土抗压强度试件采用边长300mm立方体
D. 混凝土的混合材料包括粉煤灰
E. 在仓库，水泥安定性抽样频次为1次／(20~50)t
【答案】A,B,D
【解析】A选项正确；水泥、混合材料允许偏差±1%
B选项正确；混凝土坍落度抽样频次1次/2h。
C选项错误；常态纤维混凝土以150mm立方体试件在标准养护条件下的抗压强度为准。
D选项正确。
E选项错误；水泥安定性抽样频次为1/（200-400）t。
28. 根据水利建设市场 的主体信用管理有关规定，可不予公开的不良行为记录信息有
A. 责令整改
B. 停工整改
C. 约谈
D. 罚款
E. 通报批评
【答案】A,B,C
【解析】责令整改、约谈、停工整改的不良行为记录信息可不予公开。
29.水电站典型布置形式主要分为()。
A.坝式水电站
B.液压式水电站
C.河床式水电站
D.引水式水电站
E.廊桥式水电站
【答案】A,C,D
【解析】水电站的典型布置形式主要有坝式水电站、河床式水电站及引水式水电站三种。
30.工程质量检测单位在检测过程中发现()单位违反工程建设强制性标准的，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构。
A.监理单位
B.设计单位
C.施工单位
D.勘察单位
E.质量监督机构
【答案】A,B,C
【解析】检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人(建设单位)、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构
【案例一】
31.某水利枢纽工程，建设内容包括面板堆石坝(如图1所示)、泄洪闸、发电厂房等。其中泄洪闸为3孔，每孔净宽8m，闸底板项面高程32.0m，闸墩顶高程39.0m，闸缴顶以上布置排架、启闭机房、交通桥等、施工过程中发生如下事件:
事件一:泄洪闸施工期间，施工单位在交通桥现浇混凝士梁板强度达到设计强度的70%时拆除了桥面板承重脚手架及模板，随即安排辆起重机在交通桥上进行启动设备吊装作业桥面发生垮塌，造成起重机、工程设备及1名操作人员直接从交通桥面坠落到闸底板，操作人员当场死亡，直接经济损失1100万元
事件二:项目所在地水行政主管部门按照"管行业必须管安全"等原则进行安全监管。
事件三:混凝土面板某分部工程所含65个单元工程，其中关键部位单元工程30个，单元工程施工质质量验收评定情况为:65个单元工程全部合格，其中46个达到优良等级，关键部位单元工程有28个达到优良等级。
事件四:发电厂房施工过程中，生产性噪声声级卫生限值规定(如表所示)，对水轮机蜗壳层混凝土作业仓面施工人员持续工作1-8小时谷区段的生产性噪声声级卫生值进行了检测实测值均在噪声声级限值内。生产性噪声声级卫生限值
图1缺。
【问题】
1.事件一中，桥面板的拆模时机是否正确?说明理由，判断本工程生产安全事故等级。
2 事件二中、水行政主管部门安全监管原则，除"管行业必须管安全"外，还应包括哪些原则?
3.根据背景资料列出面板堆石坝①~⑤各分区的先后施工顺序(可用序号表示)
4.计算事件三中所含单元工程质量的优良率，并判断该分部工程中单元工程优良率是否达到优良标准。
5.根据事件四，指出表1中B、C、D分别代表的数值。
【参考答案】
1.较大事故
2.(1)水利安全生产监督管理应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全。
(2)坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,从源头上防范化解重大安全风险。(3)坚持觉政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，实行管行亚必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。
4.单元工程优良率70.8%，该分部工程中单元工程优良率达到优良标准。5.B:4.C:88，D:94
【案例二】
32.某河道治理工程包括切滩、混凝土护岸、河岸景观、河道清淤及污水管道清淤等。发包人(项目法人)与承包人签订了施工合同。合同约定:签约合同价为2850万元，工程预付款为签约合同价的10%,采用的工程预付款的扣回与还清公式是:R=A/(F2-F1)S(C-F1S)其中F1取20%,F2取80%,承包人按合同约定向发包人提交了履约保函。承包人将工程划分为A、B两个区段施工，编制并经监理机构批准的河道治理工程施工进度计划如图所示。
图2河道治理工程施工进度计划(单位:天)工程实施过程中发生如下事件:
事件一:承包人完成开工前准备工作后，编制并向监理机构报送了开工报审表，所附的开工申请报告内容包括按合同进度计划正常施工所需的施工道路、施工人员落实情况等。监理机构批准后，工程如期开工。
事件二:监理机构第295天末检查施工进度情况的结果:A、B段护岸混凝土两项工作分别完成各自合同工程量的80%、56.25%，经比较分析认为该两项工作实际进度延误将影响工期，要求承包人采取赶工措施，保证工程按期完成。承包人在不改变施工进度计划中各项工作的逻辑关系，且A、B段护岸混凝土两项工作剩余合同工程量按原施工进度计划平均速度施工的条件下，编制了赶工时间及费用表见表2，据此修订了施工进度计划。
事件三:截至第15个月底，合同累计完成金额2034万元。第 16个月经监理机构确认的已实施合同工程的价款为258万元，变更金额为12万元，索赔金额为5万元。承包人向监理机构提交了第16个月的进度付款申请。
事件四:合同工程完成后，承包人对照合同工程完工验收应具备的条件进行自检。自检内容包括合同范围内的工程项目己按合同约定完成、工程质量缺陷已按要求进行处理、观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值等，确定已具备完工验收条件，承包人向发包人提交完工验收申请报告。
问题
1.除事件一所列内容外，开工申请报告还应包括哪些内容?
2.事件二中，分别指出A、B 段护岸混凝土两项工作实际进度比计划进度延误了多少天?按费用增加最少原则，分别指出表2中T1、T2、T3、T4所对应的天数。
3.根据事件三，指出工程预付款扣回与还清公式中A、S所对应的数值及C的含义。分别计算第16个月工程预付款扣回金额，发包人应支付给承包人的工程进度款金额。
4.除事件四所列内容外，完工验收条件还应包括哪些内容?
【答案】
1.开工报市表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
2.施工进展到295天末，A护岸混凝土计划工期应完工，实际完成了80%，实际比计划进度延误15天。B护岸混凝土计划应完工55天，实际完成了45天的工程量，实际比计划拖延10天。T1:50、T2:150、T3:44、T4:176。
3.C——合同累计完成金额、A:2850*10%=285万元、S:2850万元
4.合同工程完工验收应具备以下条件:
(1)合同范围内的工程项自已按合同约定完成.
(2)工程已按规定进行了有关验收，
(3)观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值。
(4)工程质量缺陷已按要求进行处理。
(5)工程完工结算已完成:
(6)施工现场已经进行清理
(7)需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕。
(8)合同约定的其他条件。
【案例三】
33.某大型水库枢纽工程初步设计已经批复征地、移民等相关工作已经落实，主体工程具备施工招标条件。发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制了工程招标文件，施工招标完成后，发包人与施工总承包单位签订了施工总承包合同。工程实施过程中发生如下事件:
事件一:施工总承包单位项目部配备了劳资专管员，对分包单位劳动用工进行监督管理。
事件二:工程施工过程中，水行政主管部门组织开展了工程施工转包、违法分包、出借借用资质等违法行为专项监督检查，并依据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》填写了违法行为认定表，其中部分内容如表所示表3 违法行为认定表
事件三:合同工程完工验收后，发包人预留工程价款结算总额的5%作为工程质量保证金
事件四:工程质量保修期满时，施工总承包单位尚有部分缺陷责任没有完成，发包人依据有关规定采取了相应措施。
问题
1、根据水利工程施工招标投标相关管理规定，除背景资料所述条件外，主体工程施工招标还应具备哪些条件?
2.事件一中，根据《保障农民工工资支付条例》、劳资专管员在监督管理过程中应掌握什么情况?审核什么表?
3.根据事件二，指出表3中A、B、C、D、E
所认定的违法行为名称。
4.根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》，指出并改正事件三中质量保证金预留的不妥之处。
5.事件四中，发包人可采取的具体措施有哪些?
【答案】
1.主体工程开工必须具备的条件
(1)项目法人或者建设单位已经设立。
(2)初步设计已经批准，施工详图设计满足主体工程施工需要。
(3)建设资金已经落实
(4)主体工程施工单位和监理单位已经确定，并分别订立合同。
(5)质量安全监督单位已经确定，并办理了质量安全监督手续。
(6)主要设备和材料已经落实来源
(7)施工准备和征地移民等工作满足主体工程开工需要。
2.施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专
管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。
3.A:违法分包 B:出借或借用资质 C:转包 D:违法分包E:出借或借用资质
4.不妥之处:发包人预留工程价款结算总额的5%作为工程质量保证金不妥改正:工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的3%。
5......稍后补充。
【案例四】
34.背景资料某中型水库工程位于山区，大坝为土石坝，河道呈V形峡谷，坝址河床宽40m枯水期流量20m2/s，施工期采用随洞作为泄水建筑物。施工过程中发生如下事件:
事件一:经过试验比选，大坝填筑料采用含砾黏性士，其击实最大干密度为1.72g/cm2，压实度为97%。坝体填筑采用自卸汽车进占法铺料，采用分段流水作业，各工段的施工程序为卸料、铺料(整平)、酒水、压实(刨毛)和质量检验等工序。作业期间施工单位检查了坝面的铺土厚度、含水率等项目。
事件二:根据地质勘察报告，以围岩的岩石强度、结构面状态等因素之和的围岩总评分T为依据，以围岩强度应力比S为参考，进行了导流隧洞的工程地质分类，并提出了拟采用的隧洞支护类型:①喷混凝士:②系统锚杆:③系统锚杆加钢筋网:④钢构架。隧洞围岩分类及支护类型见表
随洞围岩分类及支护类型表
事件三:在坝肩削坡过程中，发生了滑坡责任事故，没有人员伤亡，但造成直接经济损失约100万元。水行政主管部门组织调查组进行调查，调查组根据《水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法(试行)》，建议对施工单位罚款20万元，并按照施工单位罚款额的上限比例对项目经理进行顶格罚款。
事件四:施工单位组织开展绿色施工示范工程建设，根据《电力建设绿色施工专项评价办法》，明确了"四节一环保"的控制指标。制定了固体废弃物的处置措施，包括将工程弃渣料用于临时道路填筑，减少弃渣量;对钢筋废料进行回收利用等
【问题】
1.根据背景资料，指出该工程大坝和围堰建筑物的级别，提出适用于本工程的基本施工导流方式。
2.根据事件一，列式计算土料的设计干密度(计算结果保留小数点后2位)，指出进占法铺料的施工优点及流水作业需要的专业施工班组数量;同一工段流水作业的要求是什么?除所述检查项目外、作业期间还应检查哪些项目?
3.根据事件二，指出表4中A.B代表的围岩类别及C、D、E、F、G代表的支护类型(可用序号表示，可重复选用)。围岩总评分，除所述因素外还应考虑哪些因素?4、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，判定事件三中的质量事故类别:除罚款外，还可采用哪种方式对项目经理进行责任追究?指出对项目经理顶格罚款的比例，并计算罚款金额。
5、根据事件四，指出"四节一环保"中"四节"的内容;将工程弃渣料用于道路填筑和钢筋废料回收利用两项措施分别符合固体废弃物处置的哪项要求?
【参考答案】
1.大坝级别为3级，围堰级别为5级，导流方式为全段围堰法导流。
2.(1)97%x1.72g/cm3=1.67g/cm3
(2)进占法优点:减轻推土机的摊平工作量，使堆石填筑速度加快。
(3)流水作业需要的专业施工班组数量为5个班组。同一工段要求各专业施工班组按工序依次连续施工
(4)检查项目还包括:土块大小、压实后的干密度等。
3.(1)A-Ⅲ;B-V;C+D-①③;E+F+G-①②④
(2)岩体完整程度、地下水、主要结构面产状。
4.(1)较大质量事故
(2)责令停止执业1年。
(3)10%;20x10%=2万元
5.(1)四节:节能、节地、节材、节水。(2)合理利用工程弃渣、回收处置。
【案例五】
35.背景资料
某新建防洪工程由水闸、堤防等组成，水闸剖面示意图如图5-1所示。堤防施工内容主要包括堤防填筑、混凝土护坡、堤顶混凝土路面等。施工过程中发生如下事件:图5-1水闸割面示意图缺
事件一:施工现场设置了混凝十生产拌合系统，每小时生产能力为60m2，根据施工组织设计，高峰月混凝土浇筑强度为19000m2月有效生产时间按500h计，不均系数按1.5考虑。本工程水闸底板(尺寸:20mx25mx2m)为最大浇筑仓面，分5层浇筑，混凝土初凝时间为4h，混凝土出机后到浇筑入仓时间为1h。
事件二:水闸防渗采用帷幕灌浆。帷幕为单排孔，分三序施工，其施工工序如图5-2所示图5-2 施工工序
示意图缺
事件三:水闸底板之间以及闸底板与铺盖之间设置紫铜片和橡胶片双道止水片，在浇筑水闸底板混凝士时，监理工程师要求振捣器不得触及止水片。
事件四:启闭机在制作安装过程中进行了空运转和动载等试验。事件五:堤防填筑前将堤基范围内的淤泥、腐殖土、泥炭、不合格土及杂草、树根等清除干净:堤基清理过程中发生了冻结现象，对明显冰夹层、冻胀现象进行了处理。
【问题】
1、根据背景资料，指出图5-1中1、2、3、4、5分别代表的部位名称。
2.事件一中，按月高峰强度计算并按最大浇筑仓面入仓强度要求进行校核，混凝士生产系统小时生产能力是否满足要求?
3.根据事件二，图5-2中a、b、c、e、t、g哪些属于第二次序孔?哪些属于第三次序孔?
4.事件三中，除监理工程师已经明确的要求外，浇筑止水缝部位的混凝土还应注意哪些事项?
5.事件四中，除空运转和动载试验外，启闭机还应进行哪些试验?指出动载试验的主要目的。
6、事件五中，堤基清理范围包括哪些?堤基清理要求除事件五所述内容外还应包括哪些内容?
【参考答案】
1.铺盖、消力池、下游翼墙、闸门、胸墙
2.Qh=KhQm/(MN)=1.5x19000/500=57m3/hQh ≥1.1sD/(t1 -t2)=1.1x20x25x2/3=73.33m3/h73.33m3/h>60m3/h不满足要求。
3.二序孔:b、f;三序孔:a、c、e、g
4.浇筑止水缝部位混凝士的注意事项还包括
(1)水平止水片应在浇筑层的中间，在止水片高程处，不得设置施工缝。
(2)浇筑混凝土时，不得冲撞止水片，当混凝士
将淹没止水片时，应再次清除其表面污垢并注意防止止水片向下弯折。
(3)嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。
5.(1)空载试验、静载试验
(2)动载试验，主要目的是检查起升机构、运行机构和制动器的工作性能。
6.
(1)堤基清理范围包括堤身、铺盖和压载的基面;老堤加高培厚，其清理范围包括堤顶和堤坡
(2)堤基内的井窖、树坑、坑塘等应按堤身要求进行分层回填处理。堤基清理后，应在第一层铺填前进行平整压实压实后土体干密度应符合设计要求。
2024年一建《市政》真题&答案（完整版）
一、单项选择题(共 20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分，没选或错选均不得分)
1.斜拉桥的结构组成不包括()
A.索塔
B.锚碇
C.主梁
D.钢索
【答案】B
【解析】斜拉桥有索塔、钢索和主梁构成。锚碇是悬索桥的组成部分。
【考点来源】2.4.6 斜拉桥施工技术
2.二灰稳定粒料基层中的粉煤炭，若( )含量偏高会，只是路面起拱损毁
A.Cao
B.MgO
C.SO3
D.SiO2
【答案】C
【解析】二灰稳定粒料基层中的粉煤灰，若三氧化 S0:含量偏高，易使路面起拱，直接影响道路基层和面层的弯沉值
【来源】1.3.2 城镇道路基层施工
3.关于温拌沥青混合料面层施工的说法，错误的是()。
A.表面活性剂类干法添加型温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的 0.5%~0.8%
B.温拌沥青混合料出料温度较热拌沥青混合料降低 20℃以上
C.运料车装料时，一车料最少应分两层装载，每层应按3次以上装料
D.振动压路机在混合料温度低于 90℃后不应开振碾压
【答案】A
【解析】表面活性剂类温拌添加剂用量,干法添加型温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的 5%~6%,湿法添加型温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的 0.5%0.8%
【考点来源】1.3.3 城镇道路面层施工
4.关于桥梁工程常用术语中建筑高度的说法，正确的是()
A.桥面与低水位之间的高差
B.桥下线路路面至桥跨结构最下缘之间的距离
C.桥面顶标高对于通航净空顶部标高之差
D.桥上行车路面标高至桥跨结构最下缘之间的距离
【答案】D
【解析】建筑高度;桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最下缘之间的距离。A是桥梁高度，B是桥下净空高度，C是容许建筑高度。
5.悬臂盖梁浇筑施工时，浇筑顺序正确的是( )。
A.从墩柱顶部开始浇筑
B.从悬臂端开始浇筑
C.从中间向两端进行浇筑
D.从下向上分层级慢浇筑
【答案】B
【解析】盖梁为悬臂梁时，混凝土浇筑应从悬臂端开始:预应力钢筋混凝土盖梁拆除底模时间应符合设计要求:如设计无要求时，孔道压浆强度应达到设计强度后，方可拆除底模板。
【考点来源】2.2.3 墩台、盖梁施工技术
6.钢梁安装时，不宜用做临时支撑的是() 。
A.槽钢
B.钢管
C.盘扣式支架
D.门式钢管支架
【答案】D
【解析】临时支撑体系一般采用型钢，如角钢、槽钢、工字钢、H 型钢、钢管等，由立柱和横梁组成,也可采用贝雷片、盘扣支架等:对于分节段钢箱梁安装，则支撑体系设在对接环缝处。
【考点来源】2.4.3 钢梁施工技术
7.关于膨润土防水毯施工技术的说法，正确的是() 。
A.正式施工铺设前，应逐包拆开包装进行质量检验
B.下雨时，应加快铺设
C.现场铺设应采用十字搭接
D.坡面铺设完成后，在地面留下 3m 余量
【答案】D
【解析】膨润土防水毯未正式施工铺设前严禁拆开包装。应以品字形分布，不得出现十字搭接;坡面铺设完成后，应在底面留下不少于 2m 的膨润土防水毯余量:膨润土防水毯不应在雨雪天气施工。
【考点来源】7.1.2 生活垃圾填埋施工技术
8.关于聚乙烯燃气管道埋地敷设的说法，正确的是()
A.下管时应采取钢丝绳捆扎、吊运
B.管道可随地形在一定起伏范围内自然弯曲敷设
C.采用水平定向砖敷设时，拖拉长度最大可达到500m
D.可以使用机械方法弯曲管道
【答案】B
【解析】聚乙烯燃气管道下管时，不得采用金属材料直接捆扎和吊运管道，并应防止管道划伤、扭曲和出现过大的拉伸与弯曲。聚乙烯燃气管道宜呈蜿蜒状敷设，并可随地形在一定的起伏范围内白然弯曲敷设，不得使用机械或加热方法弯曲管道。采用水平定向钻埋地敷设时，管道拖拉长度不宜超过 300m。
【考点来源】5.2.2 燃气管道、附件及设施施工技术
9.水平定向钻扩孔钻头连接顺序正确的是()
A.钻杆、扩孔钻头、转换卸扣、分动器、钻杆
B.钻杆、扩孔钻头、分动器、转换卸扣、钻杆
C.钻杆、分动器、转换卸扣、扩孔钻头、钻杆
D.钻杆、转换卸扣、扩孔钻头、分动器、钻杆
【答案】B
【解析】导向孔施工完成后，应根据待铺设管线的管径等选择扩孔钻头。扩孔钻头连接顺序为;钻杆扩孔钻头、分动器、转换卸扣、钻杆。
【考点来源】5.2.2 燃气管道、附件及设施施工技术
10.水池满水试验，注水时水位上升速度应不大于()m/d，间隔时间不小于()h。
A.2，24
B.3，12
C.2，12
D.3，24
【答案】A
【解析】注水时水位上升速度不宜大于 2m/d，相邻两次注水的间隔时间不应小于 24h。
【考点来源】4.2.3 功能性试验
11.在渗透系数为 0.05m/d 的粉质黏土层降水时，宜采用()降水方法。
A.真空井点
B.管井
C.喷射井点
D.辐射井
【答案】A
【解析】管井适合渗透系数>1m/d 的地质条件，喷射井点适合渗透系数 0.1~20.0m/d的地质条件，辐射井适合渗透系数>0.1m/d 的地质条件。
【考点来源】3.2.1 地下水控制方法
12.下列暗挖隧道施工方法中，目前能适用于各种水文地质条件的是( )。
A.PBA 法
B.钻爆法
C.TBM 法
D.盾构法
【答案】D
【解析】盾构法已能适用于各种水文地质条件，无论是软松或坚硬的有地下水或无地下水的暗挖隧道工程基本可以采用该工法施工。
【考点来源】3.1.1城市隧道工程施工方法与结构形式
13.关于材料采购合同交货期限的说法，正确的是() 。
A.供货方负责送货的，以供货方发货日期为准
B.采购方自行提货的，以采购方收到货为准
C.委托运输部门送货的，以供货方发货时的承运单位签发的日期为准
D.委托其他公司代运的，以供货方向承运单位申请之日
【答案】C
【解析】交货日期的确定可以按照下列方式:
(1)供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准。
(2)采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准。
(3)凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。
【考点来源】15.2.4 材料设备采购合同管理
14.关于冬期混凝土工程施工技术要求的说法，正确的是()
A.应使用矿渣硅酸盐水泥配制混凝土
B.选用较小的水灰比
C.选用较大的坍落度
D.骨料加热至 80%
【答案】B
【解析】A选项错误:冬期施工应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制混凝土。当混凝土掺用防冻剂时，其试配强度应较设计强度提高一个等级。
B选项正确
C选项错误;冬期混凝土直选用较小的水灰比和较小的坍落度。
D选项错误:拌制混凝土应优先选用加热水的方法，水加热温度不直高于80℃，骨料加热不得高于60℃℃。骨料不得混有冰雪、冻块及易被冻裂的矿物质。
【考点来源】2.7.3 城市桥梁工程季节性施工措施
15.下列测量仪器中，可用于三维坐标测量的是()
A.水准仪
B.陀螺经纬仪
C.激光准直仪
D.全站仪
【答案】D
【解析】全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施工过程中测点间水平距离、水平角度的测量在特定条件下，市政公用工程施工选用全站仪进行三角高程测量和三维坐标的测量。
【考点来源】10.1.2 常用仪器
16.下列监测项目中，属于高填方路基监测的主要项目是(）
A.地表裂缝
B.地下水位
C.平面位置
D.路基沉降
【答案】D
【解析】道路监测项目主要有路面和路基的竖向位移监测、道路挡墙竖向位移监测和道路挡墙倾斜监测等。
【考点来源】11.2.1 监测技术
17.在工程总承包项日部中，负责对项日分包人的协调、监督和管理的岗位人员是() 。
A.施工经理
B.项目经理
C.控制经理
D.商务经理
【答案】A
【解析】施工经理应根据合同要求，执行项目施工执行计划，负责项目的施工管理，对施工质量、安全、费用和进度进行监控负责对项目分包人的协调、监督和管理工作。
【考点来源】14.2.1 工程总承包项目管理机构
18.下列危险性较大的分部分项工程中，需要组织专家论证的项目是(()。
A.跨度 30m 的钢结构安装工程
B.施工高度 40m 的建筑募墙安装工程
C.搭设高度 50m 的落地式钢管脚手架工程
D.提升高度 60m 的附着式升降脚手架工程
【答案】C
【解析】跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程，搭设高度50m 及以上的落地式钢管脚手架工程，提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降探作平台工程应组织专家论证。
【考点来源】14.3.2 施工方案编制与管理
19.市政工程采用综合评标的方法招标投标时，一般报价和商务部分的分值权重不得低于()
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
【答案】C
【解析】采用综合评估的方法，但不能任意提升技术部分的评分比重，一般技术部分的分值权重不得高于 40%，报价和商务部分的分值权重不得低于 60%。
【考点来源】15.1.1 招标方式与程序
20.关于生物滞留设施工技术的说法，正确的是()
A.地面溢流设施顶部一般应低于汇水面 50mm
B.生物游留设施面积与汇水面面积之比一般为 5%~10%
C.生物游留设施内集蓄的雨水应在 48h 内完全下渗
D.排水层用砾石应洗净且粒径不大于穿孔管的开孔孔径
【答案】B
【解析】
A选项错误;地面溢流设施顶部一般应低于汇水面100mm。
B选项正确;生物滞留设施的布置及规模应满足设计要求，生物滞留设施面积与汇水面面积之比一般为5%~10%。
C选项错误;对于土壤渗透性较差的地区，可适当缩小雨水溢流口高程与绿地高程的差值，使得下沉式绿地集蓄的雨水能够在24h内完全下渗D选项错误:砾石排水层铺设厚度应符合设计要求，砾石应洗净且粒径不小于穿孔管的开孔孔径。
二、多项选择题(共 10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21.下列挡土墙结构中可以预制拼装的是( )。
A.衡重式挡土墙
B.带卸荷板的柱板式挡土墙
C.锚杆式挡土墙
D.自立式挡土墙
E.加筋土挡士墙
【答案】BDE
【解析】带卸荷板的柱板式，自立式，加筋土均为可以预制作现场安装的挡土墙类型。
【考点来源】1.4.1 挡土墙结构形式及分类
22.地铁车站通常由( )组成。
A.站台
B.站厅
C.设备用房
D.通风道
E.生活用房
【答案】ABCE
【解析】地铁车站通常由车站主体(站台、站厅、设备用房、生活用房)，出入口及通道，附属建筑物(通风道、风亭、冷却塔等)三大部分组成。
【考点来源】3.1.2 城市轨道交通施工方法与结构形式
23.下列路基处理方法中，属于土的补强作用机理的有()
A.振动压实
B.砂石垫层
C.板桩
D.加筋土
E.砂井预压
【答案】CD
【解析】土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约束住路基士，或者在土中放入抗拉强度高的补强材料形成复合路基以加强和改善路基士的剪切特性。板桩与加筋士属于士的补强。振动压实与砂井预压属于士的改良，砂石垫层属于土的置换。
【考点来源】1.2.2 特殊路基处理
24.关于路堤加筋施工技术的说法，正确的有() 。
A.土工格栅宜选择强度高,变形小,糙度小的产品
B.土工合成材料摊铺后宜在 72h 内填筑填料，以避免暴晒
C.填料不应直接卸在土工合成材料上面，必须卸在已摊铺完毕的土面上
D.卸土高度不宜大于 1m，以防局部承载力不足
E.边坡防护与路堤填筑应同时进行
【答案】CDE
【解析】
A选项错误。土工格栅直选择强度高、变形小、糙度大的产品。
B选项错误;土工合成材料摊铺后直在48h以内填筑填料，以避免其遭受过长时间的阳光直晒。
C选项正确;填料不应直接卸在士工合成材料上面，必须卸在已摊铺完毕的土面上。
D选项正确;选项卸土高度不直大于1m,以防局部承载力不足。
E选项正确;边坡防护与路堤的填筑应同时进行
【考点来源】1.3.2 城镇道路基层施工
25.在桥梁工程模板.支架设计中，验算刚度需采用的荷载组合有( )。
A.模板、拱架和支架自重
B.新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力
C.振捣混凝土时的荷载
D.倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载
E.风雪荷载,冬期施工保温设施荷载
【答案】ABE
【解析】梁、板和拱的底模及支承板、拱架、支架等验算刚度时，应考虑;模板、拱架和支架自重.新浇筑混凝土、钢筋混凝土或巧工、砌体的自重力，设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力，其他可能产生的荷载，如风荷载、冬期施工保温设施荷载等。
【考点来源】2.1.2 桥梁结构施工通用施工技术
26.预应力混凝土梁的台座施工时，应考虑的因素有( )。
A.地基承载力
B.台座间距
C.预应力筋张拉力
D.预应力混凝土梁的预拱度值
E.混凝土梁的浇筑顺序
【答案】ABD
【解析】
A选项正确:台座地基承载力、垫木强度以及堆垛的稳定性等经计算确定。
B选项正确:预制台座的间距应能满足施工作业要求;台座表面应光滑、平整，在2m长度上平整度的允许偏差应不超过2mm,且应保证底座或底模的挠度不大于2mm。
D选项正确:在预制台座上按梁、板构件跨度设置相应的预拱度。当后张预应力混凝土梁预计的拱度值较大时，可考虑在预制台座上设置反拱
【考点来源】2.4.1 装配式桥梁施工技术
27.钢筋混凝土拱桥拱圈无支架施工的方法包括()
A.拱架法
B.缆索吊装法
C.转体安装法
D.悬臂法
E.土牛拱胎架法
【答案】BCD
【解析】按拱圈施工的拱架(支撑方式)可分为支架法、少支架法和无支架法:其中无支架施工包括缆索吊装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇筑和悬臂安装以及由以上一种几种施工方法的组合。
【考点来源】2.4.5 钢筋(管)混凝土拱桥施工技术
28.污水处理构筑物的结构特点有()。
A.断面较厚
B.配筋率较高
C.抗渗性高
D.抗冻要求高
E.整体性好
【答案】BCE
【解析】水处理(调蓄)构筑物和泵房多数采用地下或半地下钢筋混凝士结构，特点是构件断面较薄，属于薄板或薄壳型结构，配筋率较高，具有较高抗渗性和良好的整体性要求。少数构筑物采用士膜结构如稳定塘等，面积大且有一定深度，抗渗性要求较高。
【考点来源】4.2.2 构筑物施工技术
29,综合管廊覆土深度应根据( )等因素综合确定。
A.地下设施竖向综合规划
B.道路设施布置
C.行车荷载
D.绿化种植
E.冰冻深度
【答案】ACDE
【解析】综合管廊覆土深度应根据地下设施竖向综合规划、行车荷载、绿化种植及当地的冰冻深度等因素综合确定。
【考点来源】6.1.1 综合管廊分类
30.微表处理技术应用于城镇道路维护，具有()等功能。
A.封水
B.防滑
C.耐磨
D.防车辙
E.改善路表外观
【答案】ABCE
【解析】微表处理技术应用于城镇道路维护，可单层或双层铺筑，具有封水、防滑耐磨和改善路表外观的功能，MS 型微表处混合料还具有填补草辙的功能，题干未明确说明微表处理混合料的类型，D选项不能选择。
【考点来源】9.1.2道路改造施工技术
三、案例分析(共5题，前3题每题20分，后2题每题30分，共120分)请根据背景资料，要求作答。
【案例一】
【背景资料】
某城镇主干道向郊外延伸新建。道路红线内地勘报告揭示地层分布第①层 0-0.8m 为杂填土第②层0.8~2m 为砂质黏土。路基施工范围内地下水丰富，开挖路段地下水接近路床底标高，该项目设计定位为绿色建造示范工程，拟采用海绵城市专项设计，并在项目中引进绿色建造新技术如;装配式检查井、生态草沟、沥青智能摊铺及智能压实等。本项目新建道路横断面图1-1所示，生态植草沟及人行道透水铺装详细做法如图 1-2 所示
路基施工时恰逢雨期，项日部为赶工期扩大施工断面将三个桩号路段连续开挖，开挖至路床顶面标高时遇到了雷雨停止施工，虽及时设置排水边沟，在大雨过后，经过晾晒的路床在碾压时，表面仍出现大面积“弹簧土”，经工序验收，监理对路基压实度不满足设计要求提出了整改意见。
由于沥青智能摊铺及智能压实施工为四新技术，项目部在施工段选取试验路段展开试验,确定了各项施工参数。
人行道采用环保材料再生透水砖，材料进场检验发现其透水系数为4.0x10°cm/s，不满足设计要求，供应商给予换货，人行道铺装完成后，项目部自检发现人行道道口盲道砖铺设不满足无障碍设计要求，现场铺装如图1-3所示。
为更好地实现雨水集蓄回用，生态植草沟内种植土进行了改良，以满足水生植物生长要求及提高雨水下渗速度，施工完成后，经雨季测试海绵设施运行状况良好。
【问题】
1.为解决地下水对路基的影响，挖方路段可采用何种降排水方案?(2分)
【参考答案】应设置喑沟、渗沟或其他设施，以排除或截断地下水流，降低地下水位。(题干地下水位接近路床标高)
2、根据施工背景，如何杜绝再次出现“弹土”压实开挖采取哪些措施可有效保证路床压实度合格?(6分)
【参考答案】
弹簧土杜绝：①设置边沟及时排除地表水:②降低地下水位:③控制碾压遍数、压路机质量路床压实度；
弹簧采取措施：
①挖方地段要留好横坡，做好截水沟。
②坚持当天挖完、压完，不留后患。
③因雨翻浆地段，要换料重做。
④雨期开挖路堑，当挖至路床顶面 300--500mm 时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工。
3、可集成哪些先进技术以实现沥青智能摊铺及压实?(3 分)
【参考答案】卫星定位、三维数据模型(BIM)、激光控制
4、人行道透水砖透水系数应达到多少才能满足透水要求?图 1-3 所示自道砖铺设有哪几处错误(用盲道砖编号作答)?说明错误的原因。(6分)
【参考答案】透水砖的透水系数应大于 1.0x10-1mm/s
错误①：4、8
错误②:13、14
原因①;行进盲道与提示盲道不得混用，4、8 应为提示盲道
原因②;人行道中有坡道时，应在相距 250-500mm 处设提示盲道，13、14 应为提示盲道
5、为更好地实现雨水集蓄回用，生态植草沟底部还应铺设哪些材料?(3 分)
【参考答案】透水土工布、透水砂石、排水盲管
【案例二】
【背景资料】
某公司承建一项城市更新项目。为解决行人出行对既有道路交通平面交叉干扰，需修建人行天桥一座。天桥平面位置见图 2-1所示。
该天桥全长80.0m，宽3.9m。主桥部分分为两跨，结构形式为下承式钢架桥。两跨分别为52.0m+28.0m，正立面见图2-2所示。主桥钢桁架梁落在盖梁上。主梁设计梁高为4.0m梁宽3.9m，钢桁架梁安装联接采用焊接工艺。
项目位置交通流量大，临近居民区，周边环境复杂、施工场地狭窄。
项目部进场后认真学习图纸，根据现场实际情况，做了以下工作:
一、施工方案提出交通流量大，居民区施工条件复杂，将钢架梁委托给能满足制造条件的钢结构厂加工。这样既可保证钢桁架梁桥的质量，工期也有保障。
二、由于该项目部首次承接钢桁架梁桥项目，全体工程技术人员认真研究了桥梁上部结构及组成部分为打造桥梁精品工程提供了保证。
三、钢桁架梁安装是技术要求较高的工作，工程技术人员严格按相关规范编写了作业指导书。
四、现场吊装是这个项目的关键环节，特别是在交通流量大、施工场地狭窄、靠近居民区的区域，施工措施需完善。
五、搭设临时支墩需占用主路一股机动车道，届时施工计划安排将部分车道申请临时封闭。
【问题】
1、项目部派员全程参与了钢桁架加工，并圆满完成了加工任务。钢桁架梁出厂前必须要验收的工作是哪三项?(3分)
【参考答案】试拼装、外形尺寸、涂装
2、简支钢桁架梁桥上部结构由哪些部分组成?(3 分)
【参考答案】主桁架、横向纵向联结系、桥面系
3、作业指导书指出，如现场焊接无设计要求，钢桁架梁梁段杆件焊缝连接时、纵向及横向焊接顺序应如何进行?(4分)
【参考答案】纵向;从跨中向两端横向;从中线向两侧对称进行
4、钢桁架梁安装前施工现场需做的工作中除临时支墩拼装外，还有几项工作要做?(4分)
【参考答案】①钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构木身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。
②应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测，误差在允许偏差范围内方可安装
③应按照构件明细表，核对进场的构件、零件，查验产品出厂合格证及钢材的质量证明书
④对杆件进行全面质量检查，对装运过程中产生缺陷和变形的杆件，应进行矫正。
5.在市政道路搭设临时支墩前需办理哪些手续?分别应由哪些部门审核批准?(6分)
【参考答案】手续;占路施工申请手续、交通导行方案手续、占用绿化隔离带申请手续部门;市政工程行政主管部门、公安交通管理部门、政府绿化行政主管部门
【案例三】
【背景资料】
某企业承接生活垃圾填埋厂建造项目，交于项目部施工，建设地点位于城市西北方向约 20km处，地理环境良好，在公路一侧。现状场地为干多年河道，总体平坦长约500m，开口宽180~200m，土地利用类型为荒地，设计日处理垃圾100，有效库容60万m，使用年限为10年。项目部接到施工任务后，组织施工人员认真阅读施工图纸和有关技术资料，测量组进入现场放线，接收、建立并复测两类控制点，以便做好图纸会审和设计交底的准备工作。
生活垃圾填埋厂库区主要施工内容是土方工程,库区底部地基处理前必须将干涸河底的腐殖土挖除(另行堆放后用),原土碾压密实后再回填600mm厚黄土作库区底部基础处理,以防垃圾填埋厂启用后产生渗漏。库区底部基础分三层施工，每层施工工序为 A、B、C。
库区地基处理验收合格后便进行库区渗沥液防渗系统与收集导排系统工程施工，如图3-1示库区渗沥液防渗系统与收集导排系统由五道工序组成为;
①铺设 4800g/㎡GCL(纳基膨润士防水毯②铺设 HDPE 膜(2.0mm)、③铺设 200g/m'土工布、④铺设 600g/m'土工布、⑤铺 300mm 厚卵石渗滤液导流层。铺设 HDPE膜(2.0mm)质量验收合格后，进行余下三道工序施工。
生活垃圾填埋厂全部施工项目完成验收后，移交给营运部门，并开始接收附近的城区生活垃圾卫生填埋工作，生活垃圾卫生填埋工艺流程如图3-2，直至库区的封场生态保护修复。
【问题】
1.项目部测量组在现场接收、建立并复测哪两类控制点?图纸会审和设计交底会议由哪个单位组织?(3分)
【参考答案】(1)高程控制点、平面控制点(2)建设单位
2.按库区底部基础回填要求，黄土分三层回填的施工工序中 A、B、C分别按序号写出是哪三项具体工作。(6分)
【参考答案】A-摊铺、B-碾压 C-压实度检测
3.在施工现场铺设 HDPE 膜(2.0mm)的焊接工艺有哪几种?分别用什么方法进行质量检测?(5 分)
【参考答案】双缝热熔焊接、单缝挤压焊接。
双缝热熔焊缝气压检测法
单缝挤压焊缝的真空及电火花测试法。
4.填写库区渗沥液防渗系统与收集导排系统示意图中3~5的编号。(3分)
【参考答案】3-④4-⑤5-③
5.库区生活垃圾卫生填埋过程中 D、E 为哪项操作过程?F 为哪种气体?(3 分)
【参考答案】D-计量、E-灭虫、F-沼气
【案例四】
【背景资料】
某施工单位中标一项城市更新项日，主要施工内容为排水箱涵工程，总长度 2500m。排水箱涵位于既有道路下方，包括基坑支护、止水帷幕、钢筋混凝土箱涵及道路恢复，箱涵采用明挖法施工。设计规定施工期间基坑边1.5m 范围内不得有堆载。箱涵结构及基坑支护结构断面图如图4所示。箱涵混凝土强度等级为C35，抗渗等级为p8，每20m设置一道变形缝。
事件一:项目部依据设计图纸编制了基坑支护及开挖施工专项方案，钻孔灌注采用旋挖钻机施工，工艺流程为:测量定位→干挖成孔→下钢筋笼→浇筑混凝土→跳桩挖孔。高压旋喷桩采用双管法施工，工艺流程为：钻机就位→钻孔→置入注浆管→A→拔出注浆管。基坑采用机械分层、分段挖土，每层挖土厚度不超过1.5m，基坑分段开挖长度为20m，分层开挖高度至钢筋混凝土内支撑底标高时，施工冠梁及钢筋混凝土内支撑。当第一道支撑混凝土强度达到设计要求的80%后，进行第二层土方开挖。桩间采用挂网喷射混凝土支护，随土方开挖及时支护严格遵守基坑开挖原则。
事件二:基坑施工正值雨季，项目部在基坑外侧设置了排水沟，基坑外地面进行了压实处理，基坑开挖时，坑内排水采取明排疏干。同时，项目部应对基坑坍塌准备了如下应急抢险物资;发电机、木方、土袋、砂袋、临时抢险材料、堵漏材料及设备等。
事件三:由于施工场地狭窄，钢支撑临时进场堆放在基坑外临边护栏处，占用了挖机的站位。当基坑开挖到深度7m时，尚无法安装第二道钢支撑。项目部安全员现场检查发现，开挖至第二层，喷射了混凝土，局部间已有渗水及涌砂现象，救援人员利用第一道钢筋混凝土支撑梁作为抢险通道在其上行走救援，传递堵漏物资。安全员认为现场违章作业严重，发出了立即整改通知。
事件四:项目部编制了箱涵主体结构施工方案，在底板施工完成后侧墙顶板的模板支架进入已完成的底板现场，同时跳仓进行另一块底板浇筑工作。方案中分析了箱涵施工中存在的各类安全质量风险，其中包括模板支架、钢筋混凝土浇筑施工、结构易渗漏部位、影响后续道路施工质量的工序及安全风险，并制定了相应的对策。
【问题】
1.事件一中双管法高压旋喷的介质有哪些?高压旋喷注浆的工艺流程中 A代表哪项工作?旋喷注浆参数通过何种方式确定?(4分)
【参考答案】
(1)水泥浆液，压缩空气
(2)A-高压喷射注浆
(3)应根据土质条件加固要求通过试验或根据工程经验确定
2,事件二中抢险物资清单缺少哪些基坑坍塌必用的应急物资?(3分)
【参考答案】抽水设备、袋装水泥、有一支具备丰富经验的应急抢险队伍
3.面对事件三中存在的施工材料堆放、钢支撑架设、锚喷混凝土、桩间渗水、救援人员等五个安全隐患，给出五个相对应的防范措施。(10分)
【参考答案】1）施工材料堆放：
①钢支撑堆放应在安全稳定便于运输的场地专门存放。
②基坑周边要设置警示标志，堆放物料的限重牌，严禁堆放大量物料。
钢支撑架设：
①土方开挖应与内支撑施工配合,基坑土方挖至其设计文件规定的位置下 0.5m 时,应进行内支撑施工。②钢支撑预加轴力未锁定前或混凝土横撑强度未达到设计文件规定的允许值前，不应继续开挖下层土方
2）锚喷混凝土：
①桩间锚喷混凝土应喷射均匀，喷射厚度符合要求②保证围檩与围护结构之问紧密接触，有效传递受力，避免支撑受力不均衡导致基坑坍塌
桩间渗水：
①确保灌注桩本身质量，确保无断桩情况。
②灌注桩与高压旋喷桩止水帷幕连续搭接，阻断地下水渗流路径。
3）救援人员
①当需要利用支撑结构兼做施工平台或栈桥时，应进行专门设计。
②救援人员应通过安全梯上下。
4）钢支撑架设
①严格按照设计要求架设支撑，基坑土方挖至支撑中轴线位置以下0.5m 时，应立即施工。
②坚持先支撑后开挖的原则。
5）桩间渗水
①控制高压旋喷桩的成桩质量，保证其搭接宽度，提高其挡水效果。
②按先施工围护结构,后施工旋喷帷幕的顺序进行,在桩身混凝土达到要求后再进行帷幕施工施工时保证桩身与帷幕连接紧密。
(从图中可知，帷幕是嵌入式帷幕，推荐以上2条答案，基坑侧面漏水，一般是由于挡水帷幕之间，或帷幕与桩身之间连接效果差。可参考下页嵌入式帷幕的图纸。)
不推荐:将地下水降低至基底以下0.5m后再进行开挖基坑。
4.事件四中侧墙及顶板混凝土浇筑时，用于检验混凝士强度的试件应在哪里取样?侧墙混凝士浇筑原则有哪些?顶板混凝土强度至少应达到设计强度的多少可以拆除模板支架体系?(7分)
【参考答案】
(1)浇筑地点
(2)墙体混凝土左右对称、水平分层连续灌注，至顶板交界处间歇 1~1.5h，然后再灌注顶板混凝土
(3)75%
5.事件四中箱涵主体结构施工易渗漏部位有哪些?为保证道路恢复施工的质量项日部需对哪道工序进行质量风险管控?(6分)
【参考答案】
(1)底板与侧墙施工缝、侧墙与顶板间的施工缝，分仓变形缝，穿墙管、预埋件等
(2)箱涵土方回填
【案例五】
某公司承建一座城市桥梁工程，双向四车道，桥宽……….预制预应力混凝土T形梁，先简支后连续结构，桥跨布置为2x(4x35m)，下部结构为钻孔灌注基础，直径1.8米柱式墩T梁先简支后连续结构如图 5-1、5-2 所示。
项目部编制的施工组织设计部分内容如下:
(1)将上部结构T梁安装施工工序划分为①T梁预制、②T梁吊装、③张拉T梁连续段钢绞线、④安装板式橡胶支座、⑤安装临时支座⑥拆除临时支座、⑦现浇T梁连续段湿接头、⑧现浇T梁翼板湿接缝施工工艺流程为①T梁預制→C→②T梁吊装→D→E→F→G→H→桥面系施工。
(2)根据上部结构的结构形式及施工技术方案选择临时支座的使用材料或设备，在具备施工条件时开展临时支座拆除。
(3)在T梁安装施工过程中，适时开展T梁连续段湿接头、T梁翼板湿接缝的现场浇筑施
(4)T梁连续段钢绞线施工前，项目部开展主要准备工作如下:
1)指派技术人员主持钢绞线张拉施工工作,编制专项是个方案等然后施工人员开展钢绞线张拉施工作业交底。
2)检验锚具、夹具、钢绞线的型号、规格等参数及张拉设备是否符合设计要求。
3)检查钢绞线的张拉设备是否符合使用规定。
【问题】
1.写出图中 AB 名称。
答:A盖梁 B垫石。(2分)
2.写出施工组织设计(1)中施工工序 C~H的名称(用背景资料中序号①~⑧作答)。
答案:C-⑤安装临时支座;D-④安装板式橡胶支座，E-⑦现浇T梁连续段湿接头，F-③张拉T梁连续段钢绞线，G-现浇T梁翼板湿接，H-⑥拆除临时支座。(6分)
3.临时支座用什么材料或设备?什么时候拆除临时支座?临时支座拆除的目的?(6 分)
答案:钢砂箱(筒)，千斤顶，硫磺砂浆(这个材料现使用较少，电热融化时高温会对胶支座产生破坏)(2分，对1条得1分，满分2分)
何时拆除:孔道浆体达到设计强度立即拆除(2分)。
目的:体系转换形成连续梁(2分)。
4.T梁连续段钢绞线受什么力(如压力)?整个预应力筋哪个地方受力最大(用字母表示)。(共4分)
答案:拉(应)力(2分);L(2分)。【本题可能受到控分提分影响，可能2-4分】
5.上部结构达到什么条件浇筑湿接缝和湿接头?(4分)
答:一联梁全部安装之后再浇筑湿接头混凝土(2分)
湿接头预应力张拉压浆完成达到要求后浇筑(翼板)湿接(2分)。
6.张拉工作谁主持?张拉人员应具备什么条件，张拉设备有哪些规定(要求)?
答:项目技术负责人主持(1分)
张拉人员:教育培训，考试合格，持证上岗(3分)。
张拉设备:使用智能数控张拉设备(二类以上市政工程项目)，张拉设备的校准期限不得超过半年，且不得超过 200次张拉作业。张拉设备应配套校准，配套使用(4分)。
2024年一建《公路》真题&答案（完整版）
一、单选题(每题1分，共20题，共20分)下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1.以下属于骨架植物防护的（ ）。
A.三维植物网
B.干砌片石护坡
C.客土喷播
D.水泥混凝土空心块护坡
【答案】D
【解析】骨架植物防护：浆砌片石（或混凝土）骨架植草、水泥混凝土空心块护坡、锚杆混凝土框架植草。
【考点来源】1.2.1 防护工程设置与施工 P35
2.下列隧道洞门形式中，属于明洞式的是()
A.台阶式洞门
B.拱桥式洞门
C.削竹式洞门
D.翼墙式洞门
【答案】C
【解析】明洞式洞门包括:直削式洞门、削竹式洞门、倒削式洞门、喇叭口式洞门、棚洞 式洞门和框架式洞门。
3.下列线路中，属于供配电线路的是()
A.视频传输线路
B.10KV变压线路
C.通讯线路
D.接地防雷线路
【答案】B
供配电线路
① 供配电线路按电压等级可分为10kV高压线路、380/220V低压配电线路;按传输介质可分为架空电线路和电缆线路，②公路低压配电一般采用电缆线路，10kV 高压可采用架空电线路或电缆线路，一般电缆线路沿公路施工敷设较方便，但价格较高、投资大。
4.施工便道穿过通道时，应设置（ ）标志。
A.限速、限高
B.限载、限宽
C.限速、限载
D.限宽、限高
【答案】D
【解析】施工便道途经通道，应设置限宽、限高警告标志。
【考点来源】14.2.2 便道、便桥及临时码头建设 P482
5.下列文件中，除项目支用合同条款另有约定外，解释合同文件优先级最高的是()
A.合同协议书
B.中标通知书
C.公路工程支用合同
D.通用合同条款
【答案】A
【解析】除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）。
（2）中标通知书。
（3）投标函及投标函附录。
（4）项目专用合同条款。
（5）公路工程专用合同条款。
（6）通用合同条款。
（7）工程量清单计量规则。
（8）技术规范。
（9）图纸。
（10）已标价工程量清单。
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计。
（12）其他合同文件。
【考点来源】9.2.2 公路工程施工合同履行与管理 P387
6.在土方路堑施工，最为常见的作业方式是以（ ）与运输车辆配合开挖。
A.推土机
B.挖掘机
C.生产云机
D.装载机
【答案】B
【解析】在公路工程施工中，遇到开挖量较大的路堑和填筑高路堤等大工程量时，选用挖掘机配合运输车辆组织施工比较合理。
【考点来源】1.1.3 挖方路基施工 P4
7.下列路面结构，属柔性基层的是（）
A.乳化沥青碎石
B.碾压混凝士
C.水泥稳定土
D.石灰工业废渣稳定士
【答案】A
【解析】沥青稳定基层（底基层）又称柔性基层（底基层），包括热拌沥青碎石、贯入式沥青碎石、乳化沥青碎石混合料基层（底基层）等。
【考点来源】2.1.3 路面沥青稳定基层施工 P60
8.滑坡地段路基采用抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应（ ）。
A.先做挡土墙后做抗滑桩
B.先做抗滑桩后做挡土墙
C.同时施做抗滑桩和挡土墙
D.交叉施做抗滑桩和挡土墙
【答案】B
【解析】滑坡体上开挖路基和修筑抗滑支挡构筑物时，应分段跳槽开挖，不得大段拉槽开挖，并随挖、随砌、随填、随务;开挖与砌筑时应加强支撑和临时锚固，并监测其受 力状态;采用抗滑挡土墙共同支挡时，应先做抗滑桩后做挡土墙，
【考点来源】1.1.7 特殊路基施工 P32
9.在水泥混凝土路面中，广泛采用的工程质量最高、施工速度最快、装备最现代化的（ ）。
A.小型机具
B.三辊轴机组
C.滑模摊铺机
D. 碾压混凝土
【答案】C
【解析】滑模摊铺技术在我国自 1991 年开始推广应用， 已经成为我国在高等级公路水泥混凝土路面施工中广泛采用的工程质量最高、施工速度最快、装备最现代化的高新成熟技术。
【考点来源】2.3.3 水泥混凝土路面施工 P99
10.以下为低松弛力筋的张拉程序（ ）。
A. 0→初应力→ σcon（持荷 5min 锚固）
B. 0→初应力→1.05 σcon（持荷 5min 锚固）→ σcon
C. 0→初应力→1.05 σcon（持荷 5min 锚固）→ 0→ σcon
D.0→初应力→σcon（持荷 5min 锚固）→ 0→ σcon（锚固）
【答案】A
【解析】低松弛力筋：0→初应力→ σoon（持荷 5min 锚固）
【考点来源】3.3.3 预应力混凝土工程施工 P144
11.关于喷射混凝土作业的说法，正确的是（ ）。
A.初喷混凝土可分多次施作
B.后一层应在前一层喷射混凝土终凝后进行
C.宜挂模喷射
D.收集混凝土回弹物，重新作喷射混凝土材料
【答案】B
【解析】喷射混凝土作业应符合的规定：
①宜采用湿喷工艺。
②应直接喷在围岩面上，与围岩密贴，受喷面不得填塞杂物。
③应按初喷和复喷混凝土分别进行，复喷混凝土可分层多次施作。
④应分段、分片、分层由下而上顺序进行喷射，拱部喷射混凝土应对称作业。
⑤初喷混凝土厚度宜控制在 20～50mm。岩面有较大凹洼时，可结合初喷找平。
⑥复喷根据喷射泪凝土设计厚度、喷射部位和钢架、钢筋网设置情况，可采用一次作业或分层作业。拱顶每次复喷不宜大于 100mm，边墙每次复喷厚度不宜大于 150mm，复喷最小厚度不宜小于 50mm。
⑦后一层应在前一层喷射混凝土终凝后进行。若终凝后初喷混凝土表面已蒙上粉尘时，后一层喷射泪凝土作业前，受喷面应吹洗干净。
⑧未掺入速凝剂的混合料存放时间不宜大于 2h。
⑨喷射喷嘴宜垂直岩面，喷枪头到受喷面的距离宜为 0.6～1.5m。喷射机工作压力宜根据混凝土坍落度、喷射距离、喷射机械、喷射部位确定，可先在 0.2～0.7MPa 选择，并根据现场试啧效果调整。
⑩不得挂模喷射。
⑪混凝土回弹物不得重新作喷射混凝土材料。
【考点来源】4.3.4 隧道支护与衬砌 P273
12.特种设备使用单位应在特种设备检验合格有效期届满前 1 个月向特种设备（ ）提出定期检验要求。
A.生产单位
B.安全监督部门
C.检验检测机构
D.安装单位
【答案】C
【解析】特种设备使用单位应在特种设备检验合格有效期届满前 1 个月向特种设备检验检测机构提出定期
检验要求（各特种设备的检验日期可从检验报告、合格标志查看）。
【考点来源】13.1.2 公路工程施工项目安全管理措施 P453
13.关于导线复测的说法，正确的是（ ）。
A.设计单位交桩的导线点，施工单位不能改移
B.同一项目的导线测量精度只能选用唯一等级的精度要求
C.同一建设项目内相邻施工段的导线可以不闭合
D.本标段的起点与终点应与邻标段共用同一条基线
【答案】D
【解析】导线复测：
①导线测量精度应满足各等级的精度要求。
②原有导线点不能满足施工需要时，可增设满足相应精度要求的附合导线点。标段的起点与终点应选择相邻标段共用同一条基线。
③同一建设项目内相邻施工段的导线应闭合，并满足同等级精度要求。
④对可能受施工影响的导线点，施工前应加以固定或改移，从开工至竣工验收的时间段内应保证其精度。
【考点来源】15.1.5 公路工程施工测量管理 P491
14.下列选项中，属于沥青路面关键项目的是（）
A.弯沉值
B.压实度
C.平整度
D.马歇尔稳定度
【答案】B
【解析】沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层实测项目矿料级配(^)、沥青含量(△)、马歌尔稳定度、压实度(^)、平整度、弯沉值、 渗水系数、摩擦系数、构造深度、厚度(^)、中线平面偏位、纵断高程宽度及横坡。
15.下列资质等级说法正确的是()。
A.公路工程设计综合资质甲级、乙级
B.公路行业设计甲级、乙级、丙级
C.隧道工程专业承包分一级、二级
D.交通安全分项分一级、二级
【答案】D
【解析】A选项错误，工程设计综合资质只有一个级别工程设计综合甲级资质。B选项错误，公路行业设计资质只有一个级别，甲级资质。
C选项错误，隧道工程专业承包企业分为一级企业、二级企业、三级企业。D选项正确
16“两区三厂“指的是()。
A.办公区、生产区、预制厂、钢筋加工厂、拌合厂
B.封闭区、办公区、预制厂、钢筋加工厂、拌台厂
C.办公区、生活区、预制厂、钢筋加工厂、拌台厂
D.办公区、封闭区、预制厂、钢筋加工厂、拌合厂
【答案】C
【解析】公路工程”两区三厂“建设:办公区、生活区、预制厂、钢筋加工厂、拌合厂。
17.三家企业资质分别是ABC，组成联合体后按哪个等级( ).
A.A
B.B
C.C
D.D
【管案】C
【解析】联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定
18.下列属于施工场地建设费用()。
A.实验室建设费
B.贯通便道
C.进出临时便道
D.拌合站设备安拆
【答案】A
【解析】施工场地建设费。按照工地建设标准化要求进行承包人驻地，工地试验室建设，办公、生活居住房屋和生产用房屋等费用;场区平整、场地硬化、排水、绿化、标 志、污水处理设施、围墙隔离设施等费用，以及以上范围内各种临时工作便道、人行便 道，工地临时用水、用电的水管支管和电线支线，临时构筑物、其他小型临时设施等的 搭设或租赁、维修、拆除及清理的费用。工地试验室所发生的属于固定资产的试验设备和仪器等折旧、维修或租赁费用以及施工扬尘污染防治措施费和文明施工、职工健康生 活的费用，但不包括红线范围内贯通便道、进出场的临时便道保通便道费用
19.开工前总承包单位向监理汇报总工作进度计划，还需要()的进度计划。
A.关键工程
B.重要分部
C.临时工程
D.危大工程
【答案】A
【解析】在中标通知书发出后合同规定的时间内，承包人应向监理工程师书面提交以下文件:一份详细和格式符合要求的工程总体进度计划及必要的各项关键工程的进度计划;一份有关全部支付的现金流动估算;一份有关施工方案和施工方法的总说明(即通过施 工组织设计提出)。
20.下列关于钢围堰施工说法正确的是()。
A.钢围堰在灌注封底混凝土之前，应将桩身和堰壁上附着的泥浆冲洗干净
B.围堰的结构尺寸、顶面高程应根据承台的结构尺寸、顶面高程确定
C.对围堰结构进行计算时，只考虑施工荷载及结构重力、水流压力、浮力、土压力等荷载
D.钢围堰的混凝土封底厚度应符合设计规定一般不小于2
【答案】A
【解析】C选项错误，对围堰结构进行计算时，除应考虑施工荷载及结构重力、水流压力、浮力、土压力等荷载外，尚应根据现场的具体情况考虑可能出现的冲刷、风力、波浪力、流冰压力、施工船舶或漂浮物撞击力等作用。钢围堰的混凝士封底厚度应符合设计规定:设计未规定时，应根据桩周摩擦力、浮力、围堰结构自重及封底混凝土自身强度等因素经计算后确定。
二、多选题(每题2分，共10题，共20分)
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。
21.下列交通标线质量检验实测项目中，属于关键项目的有（ ）。
A.标线线段长度
B.标线宽度
C.标线厚度
D.抗滑值
E.逆反射亮度系数
【答案】CE
【解析】交通标线实测项目：标线线段长度、标线宽度、标线厚度（△）、标线横向偏位、标线纵向间距、逆反射亮度系数（△）、抗滑值。
【考点来源】11.2.1 公路工程质量数据统计分析方法及应用 P426
22.下列材料费中，属于材料预算价的是().
A.运杂费
B.采购保管费
C.场外运输损耗费
D.场内运输损耗费
E.材料增值税
【答案】A,B,C
【答案】材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及保管费组成。
【考点来源】12.1.2 公路工程标后预算编制 P329
23.当地下水埋藏较深或存在固定含水层时，可采用（ ）。
A.排水垫层
B.排水隧洞
C.渗井
D.渗沟
E.仰斜式排水孔
【答案】BCE
【解析】当地下水埋藏浅或无固定含水层时，可采用排水垫层、隔离层、暗沟、渗沟等。当地下水埋藏较深或存在固定含水层时，可采用仰斜式排水孔渗井、排水隧洞等
【考点来源】1.3.1 路基地下水排水设置与施工 P42
24.水泥混凝土路面施工中，应采用的模板有（ ）。
A.槽钢模板
B.木模板
C.塑料模板
D.轨模
E.钢制边模
【答案】ADE
【解析】施工模板应采用刚度足够的槽钢、轨模或钢制边侧模板，不应使用木材、塑料等易变形模板。
【考点来源】2.3.3 水泥混凝土路面施工 P99
25.关于钢桥面铺装施工的说法，正确的有（ ）。
A.铺装前宜做试验段
B.铺装前应喷丸或抛丸除锈并作防锈处理
C.桥面铺装宜避开雨期施工
D.可采用钻孔法检测钢桥面沥青混凝土铺装质量
E.铺装层完工后，应规定严禁车辆通行的时限
【答案】ABCE
【解析】混凝土铺装质量：
（1）钢桥面铺装的结构层、厚度、材料等应符合设计的规定。
（2）钢桥面铺装施工前应制定专项施工方案，并应做好人员培训"、材料的调查试验以及机具设备的检查维护等准备工作。
（3）钢梁顶面在出厂时应按设计要求涂防锈漆， 桥面铺装前应喷丸或抛丸除锈并作防锈处理。
（4）铺装前宜做试验段，试验段的铺设应包括钢桥面铺装的全部工序。
（5）铺装应连续进行；上一层铺装前，其下层应保持干燥、整洁，不得有尘土、杂物、油污或损坏，不符合要求时应予处理。完工后的铺装层应规定严禁车辆通行的时限。
（6）钢桥面铺装宜避开雨期施工， 一旦遇雨应立即停工。只有消除雨水所带来的危害后，方可重新施工。钢桥面铺装亦不宜在夜间施工。
（7）应采用无损检测法检测钢桥面沥青混凝土铺装质量，不得采用钻孔法。
【考点来源】3.6.2 桥面铺装与防排水施工 P238
26.隧道开挖方法转换应符合的要求有（ ）。
A.转换前应进行围岩级别核对
B.转换前无需进行技术交底
C.支护变弱应在较好的围岩段中进行
D.转换过程中各开挖分部的支护应及时闭合
E.转换应迅速过渡
【答案】ACD
【解析】开挖方法转换应符合的要求
（1）转换前应进行围岩级别核对，确认开挖方法和支护参数适用于前方围岩。
（2）分部断面变大、支护变弱应在较好的围岩段中进行。
（3）转换前应进行技术交底。
（4）转换应逐渐过渡。
（5）转换过程中各开挖分部应及时支护，及时闭合。
【考点来源】4.3.3 隧道开挖 P267
27.下列系统中，属于交通机电工程监控系统的有（ ）。
A.公路收费系统
B.火灾自动报警系统
C.隧道通风控制系统
D.沉降观测系统
E.电力监控系统
【答案】BCE
【解析】监控系统按其功能可分为九个子系统：交通（信号）监控子系统、视频监控子系统、调度（指令）电话子系统、火灾自动报警子系统、隧道通风控制子系统、隧道照明控制子系统、电力监控子系统、隧道紧急电话子系统、隧道广播子系统。
【考点来源】5.2.1 交通机电工程主要构成与功能 P313
28.下列公路工程施工进度计划中，以时间为横坐标或横轴绘制的进度计划有（ ）。
A.垂直图
B.“S”曲线图
C.横道图
D.斜率图
E.单代号网络图
【答案】BCD
【解析】横道图是以时间为横坐标，以各分部（项）工程或工作内容为纵坐标，按一定的先后施工顺序，用带时间比例的水平横线表示对应工作内容持续时间的进度计划图表。
“S”曲线是以时间为横轴，以累计完成的工程费用的百分数为纵轴的图表化曲线。垂直图是以公路里程或工程位置为横轴，以时间为纵轴，而各分部（项）工程的施工进度则相应地以不同的斜线表示。
斜率图是以时间(月份)为横轴，以累计完成的工程量的百分数为纵轴，将分项工程的施工进度相应地用不同斜率表示的图表化曲(折)线。
单代号网络图是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关系的网络图。
【考点来源】10.1.1 公路工程施工进度计划类型 P403
29.根据《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》，下列安全事故隐患中，属于施工驻地及场站建设环节重大事故隐患的有（ ）。
A.在龙门吊倾覆影响范围内设置员工宿舍
B.项目部驻地与高压电力线的安全距离不足
C.未按照专项施工方案组织施工
D.预制梁存放时未采取有效的支撑措施
E.办公板房所用材料的燃烧性能等级未达到 A 级
【答案】ABE
【解析】
【考点来源】13.2.2 公路工程施工项目事故隐患排查治理 P459
30.关于公路工程施工方案编制、会审及专家论证的说法，正确的有（ ）。
A.专家论证会应当由业主组织召开
B.施工方案会审必须审查编制依据是否符合要求
C.施工方案会审必须审查工程实施的资源配置是否合理
D.对重大施工方案，应由项目技术负责人组织编制，中标单位技术管理部门组织审核，由中标单位技术负责人审批
E.专家论证主要内容应包括安全施工的基本条件审查
【答案】BCDE
【解析】
1)对于重大施工方案，应由项目技术负责人组织编制，中标单位技术管理部门组织审核，必要时组织相关专家进行论证，由中标单位技术负责人进行审批。
2)方案会审的具体要点
(1)施工方案编制依据是否符合要求。
(2)施工方案是否符合有关法规要求。
(3)施工方案计算书是否合规。
(4)市查一些采用四新技术的内容。
(5)施工方案中的资源配置是否合理
3)专家论证
专家论证会应当由施工单位组织召开，实行施工总承包的，由施工总承包单位组 织召开。专家论证主要内容为:
(1)专项方案内容是否完整、可行。
(2)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范。
(3)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况
三、案例分析(共5题，前3题每题20分，后2题每题30分，共120分)请根据背景资料，要求作答。
【案例一】
31.某施工单位承建31km一级公路路基工程重交通)，包括路堤填筑、路堑开挖、半填半挖路基施工、路基支挡与防护砌筑等工作内容。其中，K2+300~K2+672为半填半挖路基，其典型横断面示意图如图1所示，浆砌片石挡土墙高度2.8~4.1m，该地段土质为碎石土。
施工过程中发生以下事件:事件一:施工单位向监理单位提交的施工方案部分内容如下:
①半填半挖路段的开挖，必须待半填断面的原地面处理好并经检验合格后，方可开挖半挖断面。对挖方中非适用材料必须废弃，严禁填在半填断面内。
②原地面横坡为1:5~1:2.5的半填半挖路基，填方部分应按设计要求开挖台阶，台阶高度不小于规范值，内倾坡度4%，以防出现纵向开裂。
③挖方部分按要求对路面下80cm范围的原状士进行超挖回填处理，确保压实度达到95%以减少路基差异变形。
④ 填筑时，必须从低处往高处分层摊铺碾压，特别要注意填、挖交界处的拼接，碾压要做到密实无拼痕。事件二:挡土墙施工内容包括:A-基坑质检;B-基坑开挖;C-基础施工;D-墙身砌筑;E-墙背回填;F-伸缩缝与沉降缝施工。在挡土墙墙背回填过程中，2024年1月23日13点21分发生坍塌事故。事故现场的项目经理立即拨打
110与120急救电话。并展开救援:14点37分项目经理向本单位负责人报告发生了9人伤势可能较重、4人伤势可能较轻的挡土墙坍塌生产安全事故，同时汇报了现场救援的基本情况;单位负责人接到报告后，于14点55分向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门如实进行了报告。事故调查报告组最终确认事故造成10人重伤，3人轻伤，直接损失380万元。
【问题】
写出图1中构造物M的名称。图1中已标出的各组成部位中，首先应施工哪个部位?
2.逐条判断事件一中的施工方案是否正确。若不正确写出正确施工方案。
3.该路段挡土墙施工是否需要搭设脚手架?若要搭设脚手架，该脚手架是否单独计量?
4.写出事件二中挡土墙施工工序(写出代号即可，如CDE)。
5.写出事件二中的生产安全事故等级。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，项目经理对该坍塌事故是否涉嫌迟报与谎报?
1、M:土工格栅首先应施工截水沟。
2、
①正确。
②错误。
正确方案:施工方案台阶高度应不大于规范值，
③错误。
正确方案:压实度应达到 96%。
④正确。
3、需要设置脚手架，脚手架不能单独计量。
4、BACDFE
5、属于较大安全事故;项目经理存在对该坍塌事故迟报
【案例二】
32.某双向四车道高速公路山岭隧道，地质岩性为板岩，岩体节理较发育，地下水不发育。施工中采用的开挖方法:川级围岩采用全断面法:IV级围岩采用二台阶法:V级围岩采用环形开挖留核心土法，其施工工序示意图如图2所示。支护采用复合式衬砌。隧道穿越区域存在煤系地层，其起讫桩号K18+427~K18+440。根据设计文件。该隧道绝对瓦斯涌出量最大值为1.5m/min。
图2 环形开挖留核心土法施工工序示意图注:A-环形导坑开挖;B-下台阶左侧开挖;C-上部核心土开挖;D-仰拱开挖;E-下台阶右侧开挖
施工过程中发生以下事件:
事件一:穿越煤系地层时，地质超前预报单位对隧道实施地质超前预报时，以地质调查法为基础，以M预报方法为主，结合物探法进行预报。每次预报长度为50m。
事件二:当隧道施工到K18+430时，测得掌子面回风流附近瓦斯浓度为0.45%,实测最大风速为0.25m/s。项目部的做法如下
①爆破作业中，采用煤矿许用的炸药和煤矿许用的电雷管，并进行反向装药。
②爆破网路采用串并联连接方式
③钻孔、装药时，采取了不间断通风。
④通风机设置了两路专用电源，并装设了风电闭锁装置。
事件三:施工企业在对项目专项安全检查时，发现以下安全生产事故隐患:
①隧道内装载机未安装倒车影像装置:
②仰拱未及时封闭成环。
③初期支护连续2榀拱架双侧拱脚同时悬空
【问题】
1.写出事件一中M预报方法的名称。按照地质超前预报长度划分，该隧道地质超前预报属于哪一类?
2.根据图2，写出环形开挖留核心土法的正确开挖顺序(写出代号即可，如ABC.)。写出D工序的紧后工序。
3.根据背景资料，该隧道为哪类瓦斯隧道?逐条判断事件二中项目部的做法是否正确，若不正确写出正确做法。
4.写出事件三中的重大事故隐患(写出编号即可，如①.)，并写出其易引发的事故类型。判断事件三中专项安全检查的费用是否在安全生产费用中列支。
【答案】
1、M 为超前钻探法;隧道地质超前预报属于中距离预报。
2、开挖顺序:ACBED 或 ACEBDD工序的紧后工序为仰拱初期支护
3、属于高瓦斯隧道
(2)①不正确。
正确做法:爆破作业中必须采用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管，严禁反向装药。
②不正确。
正确做法:爆破网络必须采用串联连接方式，不得并联或串并联。
③正确。
④不正确。
正确做法:通风机设置两路专用电源，并应装设风电闭锁装置和甲烷电闭锁设施。
4、(1)重大事故隐患为②③
(2)易引发的事故类型为坍塌
(3)专项安全检查的费用在安全生产费用中列支。
【案例三】
33.某施工单位承建10km双向四车道高速公路沥青路面工程，所处路段横断面形式为半填半挖和路堑，当地年降水量为650mm。沥青路面结构示意图如图3所示，其中路面基层施工采用42.5强度等级的普通硅酸盐水泥，通过重型击实试验可知，水泥稳定级配碎石混合料的最大干密度为2.35g/cm3，压实度标准采用98%。
施工过程中发生以下事件:事件一:施工单位对基层水泥稳定级配碎石材料的组成设计工作，依据《公路路面基层施工技术细则》，按照原材料检验、目标配合比设计、生产配合比设计以及施工参数确定的流程组织实施，其中生产配合比设计完成了确定料仓供料比例、水泥稳定级配碎石混合料的最佳含水率和最大干密度等技术内容。事件二:施工单位在组织实施沥青面层施工时，采取了以下做法:
①由于施工单位下面层施工在人员、材料、机械设备及施工方案等方面与以往本单位承担的其他类似工程完全相同，因此决定利用其经验和结果，不再铺筑新的下面层试验路段，并报监理审批。
②沥青混合料的运输，主要根据拌合站的产量和当地气温条件合理安排运输车辆;运输车的车厢内保持干净，涂防粘薄膜剂，运输过程中覆盖棚布。
③采用两台摊铺机一前一后梯进式施工作业两台摊铺机的纵向间距控制在30~50m，两幅横向有50~100mm宽度的重叠，且摊铺过程中随时检查高程、摊铺厚度、摊铺质量。
事件三:施工单位(承包人)根据招投标文件和交通运输部发布的《公路工程施工分包管理办法》，将本工程的沥青路面面层摊铺施工分包给了符合要求的分包人，承包人还与某劳务合作公司签订了劳务合作合同。工程竣工后，分包人以及劳务合作公司均向承包人和发包人提出申请施工分包业绩证明的要求。
【问题】
写出图3中A、B构造物的名称
2.计算路面基层施工需要备料的水泥量。(单位:吨，计算结果保留整数)
3.补充事件一中生产配合比设计还应包含的其他两项技术内容。
4.逐条判断事件二中的做法是否正确，若不正确写出正确做法。
5.承包人和发包人对分包人和劳务合作公司提出申请施工分包业绩证明的要求是否支持?若不支持，说明理由。另分包人和劳务合作公司各自承担工作的施工方案分别由谁负责编制?
【答案】
1、A:边沟
B:渗沟
2、体积：2×11.75×10000×0.32=75200m3
混合料总质量：75200×2.35×0.98=173186t
水泥用量：内掺法=173186×0.05=8659t
外掺法=173186×0.05/1-0.05=9115t
3、确定水泥稳定材料的容许延迟时间确定结合料剂量的标走曲线
4、①不正确。
正确做法:需要重新铺装新试验段。
②正确。
③不正确。
正确做法:两台摊铺机的前后间距直不大于10m.
5、分包人有权与承包人共同享有分包工程业绩。分包人业绩证明由承包人与发 包人共同出具。劳务合作不属于施工分包。劳务合作企业以分包人名义申请业绩证明的，承包人与发包人不得出具。
分包可以由承包单位或者可以由分包单位编制经分包单位技术负责人签字和承包单位负责人签字。
劳务应由施工单位编制。
【案例四】
34.某施工单位承建了某跨海桥梁工程，全程6.8km。单幅桥宽16.5m、非通航孔桥为50m和70m跨径的连续梁桥，上部构为等截面预应力混凝土箱通航孔桥为80m+166m+168m+80m四跨-联的连续刚构桥上部结构为变截面预应力混凝土箱梁。为减少海上作业时间，全线上部结构采用节段预制拼装施工工艺。节段梁在预制厂集中预制，存放3个月后，采用驳船运至现场进行安装通航孔桥节段梁预制模板系统示意图如图4所示。
(图4暂缺）
施工过程中发生以下事件:事件一:通航孔桥主墩0号采用大直径钢管立柱+型钢梁支架法现浇，钢管立柱支承在承台顶面。1号节段是第1块预制节段，采用浮吊安装，其他节段梁采用桥面吊机悬臂拼装。边跨无法采用悬臂拼装的节段梁采用水中钢管桩+贝雪梁支架法配合浮吊拼装，该处水深12.15m，海床40m厚度范围内的地层依次为淤泥，淤泥质黏土，*粉质黏土和圆砾土。事件二:桥面吊机悬臂拼装工艺流程如下:吊机安装及调式一梁段就位→X一节段胶结层涂抹一y一胶结层养护固化一悬拼预钢束张拉一吊机解构前移至下一节段施工。施工前，施工单位护施工荷载对桥面吊机运行了强度验算，且安全系数不小于2。事件三:切割多余钢绞线用电弧切割。后张法实测项目有:管道间距还有管道坐标，张拉力，张拉伸长率。
事件四:暂缺。
【问题】
写出图4中模具A、B的名称，图4中节段梁采用的是哪种预制法?
2.事件一中，0号块支架和边跨支架安装完成后是否需要进行预压?分别写出理由。
3.写出事件二中工序X，Y的名称。施工单位还应对桥面吊机进行哪些验算?
4.事件三中，逐条改正预应力钢束加工和张拉基本要求中的错误。补充未列出的一项实测项目，并写出实测项目中的两项关键项目。
5.事件四中，写出C卡的名称，D、E分别是指什么部门?应急预案备案时，还应补充哪些材料?
【答案】
1、A:端模;B:内模节段梁采用的是短线法
2、(1)0号块不需要预压，对位于刚性地基上的刚度较大且非弹性变形可确定控制在一定范围内的支架，经计算并通过一定审核程序，确认其满足强度、刚度和稳定性等要求的前提下，可不预压。
(2)边跨支架安装需要预压，直通过预压的方式，消除地基不均匀沉降和支架的非弹性变形。
3、X:起吊梁段、试拼Y:临时预应力张拉
Y:临时预应力张拉还需进行刚度和稳定性验算。
4、未列出的一项实测项目:断丝滑丝数主控项目为:张拉应力值(^)、张拉伸长率(^)
5、C卡:应急处置卡风险评估结果和应急资源调查清单。
【案例五】
35.某施工单位投标了新建高速公路工程一标段，全线为整体式路基根据该工程招标文件、《公路工程标准施工招标文件》《公路工程建设项目概算预算编制办法》《公路工程预算定额》等资料编制了投标报价，路基工程部分清单子目单价分析数据见表5，其中《203-1 -a路基挖土分子目机械使用费中机上人员工资占比为"15%"，规费率为36%
施工单位中标后按期开展施工，施工过程中发生以下事件:
事件一:路基施工时恰逢雨季，施工单位编制了雨季施工方案，部分施工要求如下
①雨期路基施工地段一般应选择碎砾石、岩石等地段施工。
②雨期开挖路堑，当挖至路床顶面以上300-500mm时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工。雨期开挖岩石路基，炮眼至45角倾斜设置。利用挖方土作填料，含水率合要求时，应随挖随填，及时压实
③每一填筑层表面应做成2%-4%单向路拱横坡以利于排水高出设计洪水位0.5m以下部位应选用透水性好、饱水强度高的填料分层填筑。
事件二:该工程部分路堤为中硬岩石的石混填，施工单位按照试验路段确定的工艺流程、工艺参数进行施工，对每一层压实层的压实质量用B指标进行了检测，每填约3m，高检测了路线中线偏位和C指标。
事件三:某段路基工程施工完成后，施工单位向监理工程师提交了工程量清单计量申请、该段路基填筑均为利用土方填筑，其中高路堤填筑及排水沟开挖横断面示意图如图5所示
【问题】
1、补充雨期施工的地段
2、针对事件一中第二条措施有2处错误，请改正
3、补充事件二中B和C
。。。暂缺
【答案】
1、雨期路基施工地段一般应选择砂类士、碎砾石和岩石地段以及路堑的弃方地段
2、①正确
②不正确。
正确做法:雨期爆破钻孔方向水平。
③不正确。正确做法:双向坡路拱横坡。
3、B:沉降差C:宽度